当前位置:范文派>合同范本>承包合同>土方工程承包合同

土方工程承包合同

时间:2020-05-20 08:04:00 承包合同 我要投稿

土方工程承包合同

  随着法律观念的日渐普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编整理的土方工程承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

土方工程承包合同

土方工程承包合同1

  发包人(以下简称甲方):

  承包人(以下简称乙方):

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:

  本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  二、承包方式:

  包挖、包运、平整,不得转包。

  三、承包价格:

  开挖、运输土方____元/m3(石砂)。

  四、工期要求:

  按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:

  采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

  八、仲裁与调解:

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  单位工程负责人(甲方): 承包班组长(乙方):

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日 年 月 日

土方工程承包合同2

  土方回填工程协议书发包人:_________(以下简称“甲方”)

  承包人:_________(以下简称“乙方”)

  甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,就乙方承包甲方位

  回填土方工程达成如下协议:

  一、承包工程名称土方回填工程

  二、承包方式及范围

  1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工

  2、乙方提供土方、运输(自卸车)、推土机到甲方工地回填,甲方提供的回填区域:300m*宽170m区域,回填土后标高达到4m。

  三、合同工期:整个项目土方回填总工期共15天,自_________至____年____月____日至____年____月____日止(包括法定节假日),如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。

  四、回填土方质量要求

  1、土料:小块风化石

  2、回填土方中的风化石块直径不宜大于____厘米,大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。

  3、回填土方必须经推土机平整压实,土质及回填质量应得到甲方认可。

  五、合同价款及支付方式

  1、承包单价_____元/m3(含税价),综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用,运输距离不作为承包价格的计量因素。

  2、工程价款支付:工程期间甲方无需付款,为乙方全垫资,

  工程完成经甲方验收合格后给予支付工程款。

  六、施工要求

  1、乙方按甲方提供的指定地点回填,回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填,并须保证土方运输的连续性。

  2、在回填过程中,乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。

  3、安全文明施工:乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作。若因乙方原因造成人员伤亡(含第三者)或甲方财产损失,乙方应承担全部责任。

  七、违约

  1、合同履行过程中,任何一方无正当理由单方面终止合同,均属单方违约,毁约方应赔偿由此给对方造成的损失。

  2、乙方回填地坪后的绝对标高应达到甲方要求,若达不到甲方要求的回填高度,甲方按实量给予扣减。

  3、乙方应按期完工,每延迟一天,付合同总价款5%违约金。日内甲方一次性付清总价款。

  八、争议如履行本合同发生争议,双方应协商解决,如协商不成,提交赣榆县仲裁委员会仲裁。

  九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,工程竣工结算价款付清后失效。

  甲方:__________身份证号码:__________

  乙方:__________身份证号码:__________

  _____年_____月_____日

土方工程承包合同3

  甲方:_______________

  常住地址:________________________________________

  乙方:_______________

  常住地址:________________________________________

  按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,法规等,结合实际情况,为明确甲,乙双方的权利和义务;遵守平等.自愿.公平.诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。

  一. 工程地点: 县.

  二. 工程内容: 土石矿运输

  三. 工程承包方式:乙方提供车辆运输。运距平均_____17____公里之内。

  四. 运输价格:甲方以每吨_______元结算给乙方。

  五. 合同期为20年______月_____至20 年______月______日。

  六. 双方责任

  《一》甲方责任:

  1.负责办理施工所涉及应办的各项事情.批文.税收等手续。

  2.施工现场具备施工条件的要求及时间,为乙方提供食住场所,所有费用由乙方自行承担。

  3.负责处理施工场所周围建筑物,设备管线.古树果木等保护工作及路政交警.城管.运管等工作事宜。(施工道路上超载及一般违章由甲方负责,若车辆因此被扣车超过24小时,甲方补偿乙方每天三百元人民币。不包含赃车.或之前有发生过交通事故的车辆),如车辆在本工程运输过程被政府部门没收,双方协商按市场价格由甲方赔偿给乙方(不包含赃车.或之前有发生过交通事故的车辆)

  4.协调与其他施工单位等有关部门及当地村民百姓的关系(保障道路畅通,专人修路。)

  5.甲方保证乙方每天有充足的货量运输,保证每天至少有四车的货量,不能满足乙方运输货量时,甲方按一天四车补足乙方工程款。

  6.因甲方工程款不按时支付而导致乙方不能正常运输,甲方除付给乙方的工程款项外应承担乙方的误工费,每台车叁百人民币日,(甲方有特殊原因而停工,必须事先以书面通知乙方,并需经得乙方同意为准)。甲方超过7天不支付运费乙方有权终止合同,并向甲方追讨所欠运费和误工费.并索求两万元的合同违约赔偿金.

  《二》乙方责任:

  1.乙方同意在20xx年______月____日晚上10点前。____台20方以上车厢长不超过6点3米工程车,人员,按甲方要求到达指定施工场地,不得以任何理由推迟。.乙方车辆超过规定进场时间3天及以上,则甲方有权终止本合同。以后根据工程量需要再增加,服从甲方安排,听从指挥。

  2.乙方车辆工作暂定每天时间在12小时内(从早上6点至下午6点可以进山。)出山时间不限制.乙方在可以开工的时间内必须全力进行运输作业不得怠工,在规定时间内可以进山运输情况下必须进山运输。在车辆出现故障需要维修必须马上通知甲方。

  3.乙方同意首批不少以____台20方以上车厢长不超过6点3米工程车进场,时间为20xx年____月____日晚12点前。首批车辆前3天作为磨合工作协调熟识路况测试.达到甲方承诺情况下乙方同意于3天后开始分批调配车辆到达,并按约定时间全部到齐.如乙方不能按时把车辆到场必须赔偿给甲方五千员人民币误工费.如测试情况不达到甲方承诺的乙方有权停止施工车辆离场.

  4.遵守国家,地方政府及相关部门对施工现场管理规定,协助甲方处理好,由于施工而带来的扰民问题及周边建设单位(住户)的关系。

  5.承担工程中本身的生产安全责任,并为车辆购买保险.因乙方原因造成的有关事故和生命安全责任,由乙方承担一切责任。车辆维修,保养费用由乙方自行负责。

  6.如乙方中途无故停工或不能完成甲方的运力要求,或不依照工作安排.甲方有权找其他车队进场施工。并拒付前工程款及赔偿给甲方两万元的误工费。

  七. 安全措施:

  安全施工与检查,乙方必须遵守工程建议安全生产管理规定,严格按安全标准组织施工,并接受有关人员进行安全检查及监督。采取必要的安全措施,消除事故隐患。由乙方安全措施不力,造成的责任和因此发生的费用,由乙方负责(民事责任,刑事责任)

  八. 工程款结算:凭过磅票据,以吨数结算。

  九. 付款方式:

  乙方首批车辆 ____ 台按期到达后,开工前由甲方借支人民币15000员给乙方作为生活经费,一周后在运费中扣除。

  结算方式为一周一结,每天收工后乙方把运输单以及加油单交由甲方,甲方开具收据证明。每周星期一下午5点前结算前一星期的运费。第2周开始乙方从运费中扣出人民币两万员作为误工费合同保证金

土方工程承包合同4

  土木工程中,土石方工程有: 场地平整、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。要合理安排施工计划,尽量不要安排在雨季,同时为了降低土石方工程施工费用,贯彻不占或少占农田和可耕地并有利于改地造田的原则,要作出土石方的合理调配方案,统筹安排。

  项目编号:

  北京______有限公司

  ______合同文件目录

  第一部分

  一、 合同协议书

  二、 房屋建筑工程质量保修书

  三、 承包人银行履约保函

  四、 承包人履约担保书

  五、 承包人预付款银行保函

  第二部分

  中标通知书

  第三部分

  一、 投标文件中的商务标及附件

  二、 投标技术部分及附件(另册装订)

  第四部分

  一、 合同专用条款

  二、 投标须知附录: 中心工程承包范围一览表

  第五部分

  合同通用条款

  第六部分

  工程规范和技术说明

  第七部分

  一、 施工图纸

  二、 地勘报告(另册装订)

  第八部分

  招标补充文件和答疑

  第一部分

  一、合同协议书

  发包人:(全称)

  承包人:(全称)

  依照《中华人民123456

  地址: 地址:

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  邮政编码: 邮政编码:

  二、房屋建筑工程质量保修书

  发包人:(全称)

  承包人:(全称)

  发包人、承包人根据《中华人民123456

  3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  3.3对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  3.4质量保修完成后,由发包人组织验收。

  4.保修费用

  4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  5.其他

  5.1双方约定的其他工程质量保修事项:

  5.2 本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前123456

  投 标 报 价 说 明

  1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

  2.目前本工程处于扩大初步设计阶段,现无法通过工作量清单确定总承包价。投标人必须承诺:待施工图出来后,45天内,总承包方根据招标说明的有关规定和20xx年《**省建筑工程综合定额》、20xx年《**省安装工程综合定额》、《**省市政工程综合定额》及1991年《**省园林建筑定额》,采用综合定额的计价办法和委托编制中介预算时同期建筑材料市场价格,以投标承诺的费率计算出整个工程造价,经业主批准作为投资控制和办理竣工结算的依据。

  3.本招标工程实行“统一量、定额结合市场价、竞争费”的计价原则,投标人应根据本文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、自身的管理水平及实力、为本工程编制的施工组织设计和由这些因素决定的本工程的`成本而决定自己的承包价浮动率和总承包服务费率,以提高投标人商务标的得分率。

  4.本报价的币种为人民币。

  5.投标人应将投标报价需要说明的事项,用文字书写与投标报价表一并报送。

土方工程承包合同5

  发包方(甲方):__________________________

  承包方(乙方):__________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况,经双方协商一致;达成下列条例签订本合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:怀德广场

  2、工程地址:深圳市宝安区福永街道

  3、工程内容:基坑挖远

  4、据见图纸:据详见图纸,土方量约________万立方米;工程内容包括(挖土、运土)

  第二条 施工期限

  开工日期:暂定_______年____月____日前,完工日期_______年____月底。共约需_______日左右。(由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等,会造成场地不能施工的,所拖延的日期由甲方现场签证,工期顺延)。

  第三条 承包方式

  1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。

  第四条 工程造价

  2、施工场地土方量约________万立方米,按平面的最高点测量结算,每立方米__________元计算。(本工程所有单价不包税金,税金甲方负责),如果甲方要求填土施工时,每立方米_________元计算。弃土点和弃土费用由甲方承担,路面及交警扣车费用由甲方承担。

  第五条 甲方责任范围

  1、如遇三类土、四类土,须爆破作业,则双方协商单价,工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调,现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。

  2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担,或另计费用。

  3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点,及生活用水用电。

  4、提供图纸及施工方案,对乙方负责现场施工指导,监督检查工程质量进度。

  5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议,应予以答复。

  6、应及时支付工程款,并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工;

  7、负责竣工审核结算。

  8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时,有权视情节对乙方作出处罚,严重时将终止合同,造成的损失由乙方承担。

  9、甲方负责地质和地下杂物勘测,提供给乙方,如挖到电缆、管线,煤气管道或其它,全由甲方负责。

  第六条 乙方责任范围

  1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘,施工及运输,以确保工程质量和工期,施工方案需经甲方审核批准,方可施工。

  2、乙方应接受甲方的监督,对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求,甲方视情节给予处罚外,有终止合同,造成的损失由乙方承担。

  3、乙方所需的一切施工工具自理。

  4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。

  5、进场时应及时相关人员办理有关手续,所发生的费用由乙方承担。

  6、乙方不得对工程进行分包或转包,一经发现,发包方有权终止合同,造成的责任及经济损失由乙方负责。

  7、乙方确保工人工资按时支付,因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。

  8、装运平、路上掉泥自行处理。

  第七条 工程质量要求验收及付款方式

  1、乙方工人及机械设备到场开工,甲方应先支付预付款________万元;

  2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款,按乙方实际完成的工程量支付90%的款项,余下10%留在下15天期的总量中支付。

  3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款,并将上期留下10%一并支付。

  4、工程全面完后,乙方必须向甲方提交《竣工报表》,经甲方确认(甲方需在乙方提交《竣工报表》后的一周内确认,过期视为合格)甲方在核实后一个月内付完总工程款95%,剩余5%三个月内付清。预付工程款按乙方上报给甲方的三个工作日内支付给乙方。

  2、乙方必须严格按照安全规范进行施工,一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理,在施工期间乙方发生的任何安全事故,一概由乙方负责。

  第八条 违约责任:

  1、因甲方没有及时支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的,甲方应视为违约,甲方须结清该项目已完成的工程款,按总款项的1%每日支付滞滞纳金,并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。

  2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟,给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿,但最多不超过总款项的20%。

  第九条 其他事项

  1、必须做好施工记录,每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划。

  2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门,以配合处理。

土方工程承包合同6

  甲方:(发包方)______________________________________________________

  乙方:(承包方)______________________________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条工程概况

  (一)工程名称:__________________________________________________

  (二)工程地点:__________________________________________________

  (三)工程范围:_______________________________________________本合同土石方工程量约为________________立方米。

  (四)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写_________________________。

  第二条工程期限

  根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。

  第三条工程质量

  乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

  第四条工程价款结算

  (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

  (二)工程价款结算与拨付办法:

  ___________________________________

  第五条双方责任

  (一)甲方责任

  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

  2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。

  3、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

  4、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

  5、工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

  6、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

  (二)乙方责任

  1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。

  2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

  3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。

  4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,同奖同罚。

  5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

  第六条合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。

  1、提交_______________仲裁委员会()

  2、依法向人民法院起诉()

  第七条附则

  (一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。

  (二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三)本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

  第八条附加条款

  ___________________________

【土方工程承包合同】相关文章:

1.承包土方工程合同模板

2.土方工程合同范本

3.土方工程合同范本

4.承包土方工程合同范本

5.土方工程合同范本15篇

6.建房承包合同

7.管道承包合同

8.养殖承包合同