当前位置:范文派>合同范本>承包合同>承包合同

承包合同

时间:2022-10-24 10:00:08 承包合同 我要投稿

承包合同范文集锦8篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同起到的作用越来越大,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家整理的承包合同8篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

承包合同范文集锦8篇

承包合同 篇1

  甲方(借款单位):________________________________

  法定代表人:________ 职务:____

  地 址:________ 邮码:____ 电话:________

  乙方(贷款行)____________________________________

  法定代表人:________ 职务:____

  地 址:________ 邮码:____ 电话:________

  丙方 担保方:________________________________

  甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。

  第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)________________ 元。

  第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。

  第三条 乙方提供的贷款,期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。

  第四条 贷款利息在合同规定还款期内,按年息____ %计算——超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

  第五条 乙方提供本贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方并还清贷款本息。

  第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。

  第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。

  甲 方:单位名称________(公章) 乙 方:单位名称________行(公章)

  代 表 人____________________ 代 表 人____________________

  日期____________________ 日期____________________

  开户银行及账号____________ 开户银行及账号____________

  甲方的担保单位名称____________(公章)

  代 表 人____________________

  日期____________________

  开户银行及账号____________________

承包合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方友好协商,甲方现将 的

  不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方,具体协议如下:

  一.单价及材料要求

  1.不锈钢楼梯扶手:单价 ;采用60径口圆形面管、47径口圆形竖管、25径口圆形拉杆、19径口圆形水平管;

  二.质量

  乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材的厚度和规格,乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观,严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工,乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收,否则返工费用由乙方自行负则。

  三.工期

  乙方自_____年____月_____日进场施工,到______年_____月

  _____日施工结束,期间,乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。

  四.其他乙方按要求采购本工程所需材料,所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运,并自行携带各类施工用电线、机具,自行承担施工中各项措施费用,甲方主动向乙方提供水源、电源,并主动为乙方做好施工协调工作,乙方至始至终保持文明施工,做到工完场清。

  五.付款

  _______________________________________________________________________________

  六.质保金

  乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查,直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金 元,质保期为 月,然后乙方凭_______票据按合同约定结清工程余款。

  本合同一式两份,甲方双方各持一份,双方签字有效。

  甲方签字: 乙方签字:

  电话: 电话:

  年 月 日

承包合同 篇3

  施工承包协议

  委托方(甲):云南华凌房地产开发有限公司

  承包方(乙):

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》,经双方协商,甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工,双方协议按以下条款执行:

  一、工程范围:砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

  二、质量及砌筑形态要求

  采用24墙砌筑,墙高2.2米,每6米一个承接墩,墩高2.4米,墩顶端要求形式按后附图。

  质量要求:

  1、围墙必须垂直、牢固,结构合理,形态美观,砌筑砂浆须饱满,严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

  2、外墙以砂浆抹平,必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

  三、计量及计价标准

  1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费,综合单价100元/㎡。

  2、增加墙墩按360mm厚,高度2.4米计,每米综合单价440元/m;

  3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙(2.2米高)的延平米计价。

  四、付款方式

  协议签订后,甲方预付1万元施工准备费,施工完毕,经甲方验收合

  格并办理结算后除质保金外一次付清,质保金5000元。

  五、施工工期:自甲方通知进场施工

  起,每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

  六、乙方工作人员的安全自行负责,乙方施工期间须对行人安全负责。

  七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工,不与之争执,报甲方工作人员处理。

  八、未尽事宜由双方协商解决。

  注:工程完工后结算时乙方需开具工程发票,甲方方可支付工程款。

  甲 方:云南华凌房地产开发有限公司 乙 方:

  负责人: 负责人:

  日 期: 日 期:

承包合同 篇4

  甲方: 身份证:乙方: 身份证:乙方在全面了解甲方的经营状况、运作模式等基础上,自愿遵守甲方的各项规章制度以及服从甲方统一品牌、统一公司形象、统一运作模式、统一价格结算、统一服务标准等有关规定,申请作为甲方的加盟承包商,双方根据合同法及有关法律规定,经协商特订立如下合同;

  第一条 经营范围及特别约定

  1、甲方授权乙方在派件(操作区域明细见附件),乙方不得超出此区域经营业务,业务经营范围不得超过甲方营业执照的经营范围。乙方变更、新增经营场所以及在甲方的备案信息发生变化时均需及时(最迟两日内)书面通知甲方。

  2、在本合同约定范围内从事业务,乙方作为独立的法律主体进行活动,独立核算、自担风险、自负盈亏。

  第二条 合同变更、终止和续签

  1、本合同有效期自年月日起至年月日止。

  2、本合同签署后按规定或约定时间内乙方须将风险保证金、首次物资费汇入甲方指定账号,如违反则视同合同未生效。

  3、在合同正常执行期间,如乙方提出终止或变更,需提前30天书面通知甲方,并继续保障操作,最长不超过30天。甲方确定乙方停止操作后,在30天内与乙方清理完毕所有的账务。如乙方故意拖欠甲方费用,自停止货物操作之日起,每日按甲方提供的欠款数额收取乙方千分之三的滞纳金。

  4、双方终止合同并解决完所有争议后,甲方抵扣乙方所欠费用后将剩余的保证金、于30个工作日内无息返还乙方。

  第三条 相关费用及支付

  1、乙方在签订合同后一次性向甲方支付人民币(大 写: )作为加盟费,以确保乙方获得该区域范围的百世汇通快递业务的经营权。

  2、乙方在签订合同后一次性向甲方支付人民币元,

  3、甲方有权要求乙方规范经营,维护百世汇通快递的声誉,如果出现丢件,损坏件,不及时派送,以及引起客户投诉的,甲方有权让乙方承担相应的费用,或从遗失风险押金中扣除。

  第四条 双方的权利和义务

  1、甲乙双方在开展门到门服务中,应遵守国家法律、法规,维护“百世汇通快递”的形象、声誉,切实保障双方的利益,严格保守商业秘密。

  2、甲方对乙方的工作人员进行培训、指导、提供相关资料,配合指导使用相关软件、系统等;乙方必须遵守甲方制定的操作规定、考核要求和服务规范等。

  3、乙方须接受甲方统一管理与义务指导,并承诺无条件实施约定服务区域内的派送(详见附件),及时、高效完成甲方赋予的任务,乙方不得以任何形式与理由加以拒绝或延迟派送义务。

  4、甲乙双方应严格遵守百世汇通快递相关操作规定和百世汇通总部的网络管理规定,乙方将已派送货物签单全部返还甲方;甲方对乙方的经营行为监督、检查。

  5、乙方使用甲方工作单承揽的业务,必须通过甲方承运,不得通过其它快递公司或货运代理承运;除到付运费和代收货款外,送货方不得向收货人收取任何费用。

  6、乙方对消费者的投诉应当及时处理,对造成消费者权益损害的,应及时采取补救措施。因乙方的原因,消费者直接向甲方投诉的,甲方认为乙方确有过错,甲方直接向消费者偿付的,甲方有权直接从遗失风险押金中扣除。

  7、因乙方或其职员的故意或过失行为给乙方造成损失,或者存在其雇员违法或侵害他人权利的行为,由乙方自行承担法律责任,与甲方无关。如因此使甲方的合法权益受到损害,乙方应承担全部赔偿责任,甲方有权解除合同并向乙方追偿。

  8、在本合同有效期内,乙方应及时向甲方披露所涉及的诉讼或仲裁及其他对甲方有重大影响的信息。乙方故意提供虚假信息或隐瞒重要信息,致使甲方遭受经济损失的,甲方有权解除本合同,乙方已支付的保证金不予返还,并有权要求其赔偿甲方所造成的损失。

  9、乙方的经营风险、法律责任和所加盟经营区域的业务开发等均由乙方承担。甲方不承担任何有关或相关连带责任。

  10、在本合同有效期内及终止后,乙方及其雇员未经甲方书面同意,不得披露、使用或允许他人使用其所掌握的甲方的商业秘密。

  第五条 结算条款

  1、代收款与其它费用分别结算。乙方将当天收到的代收款及时存到网银账户,最晚不到超过次日12:00,任何情况下均不得拖延或抵扣,存款的同时需要向甲方提供存款项目明细。

  2、到付款、派送费、保险费、到付款税金,甲方每月与乙方结算一次,结算周期为1-31日。

  3、结算业务时,如发生价格纠纷、服务质量纠纷、服务事故等情况,责任双方已协商一致的应在本月结算完毕。如果纠纷、事故未能解决或双方未能取得一致意见则相关问题件的费用结算顺延至纠纷、事故解决后再行结算,最迟不超过结算期满后1个月,不得影响其它正常件的结算。

  4、乙方购买甲方工作单、物料、装备时,应先将款存入甲方网银账户,甲方确认到款后再行发货。

  第六条 经营权的转让

  1、本合同是甲乙双方基于彼此信任而签订,除乙方违规操作或者条件发生变化不再适合作为百世汇通快递加盟成员,任何一方不得无故将乙方经营区域的经营权转让给第三方。

  2、乙方因投资发生变化、人员结构变动、经营不善等原因需要转让经营权的,得提前30日向甲方申报,待甲方审定后方可办理手续。

  第七条 违约责任

  1、乙方未按合同约定时间将风险保证金、网络结算预付款等费用支付给甲方以及签约后7日内仍不能运作的,甲方有权终止本合同、乙方按照保证金的50%承担违约责任。

  2、乙方应妥善保管甲方的运单,每丢失一份乙方应向甲方支付20元/单的违约金,如因此给甲方造成损失的,由乙方承担全部赔偿责任。已派送货物乙方不能按规定返回签收单的,乙方承担50元/单的违约金,造成甲方无法收款的,甲方的损失由乙方承担。

  3、乙方不能按照规定返回到付款、代收款的,甲方将根据200元/天的标准进

  行处罚。超过2天未返款的,甲方暂停合作;超过7天未返款的,甲方有权解除合同,并扣除保证金不予返还。

  4、因派送方责任造成货物延误、丢失或破损的,严格按照《百世汇通网络管理手册》的相关规定确定责任及赔偿,责任方在事故发生之日起15日内按照裁定的应赔付总额赔偿给受损方,延期赔偿的,每迟延一天支付给损失金额1%的滞纳金,超过15天没有赔偿的,甲方有权解除合同,并扣除保证金不予返还。

  第八条 风险转移

  货物交接后,由接收方对货物的安全(包括但不限于:破损、丢失等)承担全部赔偿责任。

  第九条 争议解决

  双方发生争议协商解决,如协商不能解决的,任何一方可向甲方注册地人民法院提起诉讼。

  第十条 附则

  1、本合同附件以及甲方在管理过程中公示的各项管理规定和发文是本合同的有效补充,与本合同有同等法律效力。

  2、本合同未尽事宜,双方可以协商附加,所附合同与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式两份,具有同等法律效力。

  4、以下是双方签字盖章处,无正文。

  甲方代表: 乙方代表:

  签约日期:签约日期:

承包合同 篇5

  甲方: 劳务公司 (以下简称甲方)

  乙方: 班组 (以下简称乙方)

  根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:

  一、 工程名称:

  模板安装、拆除

  二、 工程地址:

  三、 结构类型:

  四、 建筑面积:

  五、 承包方式:

  包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。

  六、 承包内容及要求:

  模板工程:

  1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。

  2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板,安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理,浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装,安装完毕模板内垃圾的清理,墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打,修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

  3、拆除模板的清理、校正,材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除,按图纸设计交底予留孔洞的留设,及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);

  4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内,模板的周转使用时要将表面清洁干净,以保证砼的外观质量。

  5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

  6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

  7、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

  七、分项承包单价:

  序

  号

  分项名称 单位 单 价

  (元/实际面积) 备注

  优良 安全 进度 文明施工 零星材料(铁钉等)

  1 模板制作、安装 m2 砼接触面积

  2 模板拆除 m2 砼接触面积

  说明:

  1、 凡承包施工范围内不再另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算。

  2、 此单价包括税金(结算时扣除税金4.16%);其中营业税综合3.56%,个人所得税0.6%。

  3、 此单价已包括质量、安全、进度、文明施工、工具费用等;若出现安全事故降低3元/㎡;若出现工期进度达不到项目部要求,当期工程量降低3元/㎡;若出现文明施工达不到项目部要求降低3元/㎡。

  4、 木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责(电钻、电锤、手提刨木机、零星工具等)

  5、 零星材料由甲方提供(甲方按定额测定含量,乙方按规定使用,若超过部分由承包班组自行负责)。

  八、工质量标准:

  100%优良率,河南省优质结构工程。根据质量要求标准,承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。

  九、工期要求:

  总工期 天(按甲方单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工,造成总包方对甲方的工期罚款,根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。作业班组承包方必须确保工期,每延误一日历天罚款人民币壹万元整。

  十、安全要求及综合治理;

  1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。

  2、严格遵守和国家及河南省的各种法律法规,服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在3000.00元以内由班组自付,3000.00元---1万以内的甲方负责一半,一万以上甲方负责总费用的60%。2万以上的安全事故由安全部门协助处理。

  3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

  4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。

  5、宿舍内严禁乱拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。

  6、严禁打架斗殴、*娼、赌博,如有发现先给予双方处以500----1000元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。

  7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属,若出现带家属给予500.00元/人一次的罚款,若出现混居现象给予1000.00元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予200元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。

  8、凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。

  十一、甲方职责:

  1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工,操作规范等技术交底。

  2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核,给予乙方30天的试用期,如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议,其施工部分工程量不予结算,作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

  3、根据现场条件,提供乙方的食、宿、其费用乙方自理(电每月30度、超出度数按照1.00元/度扣除)。

  4、积极为乙方创造施工条件,做好协调工作。

  5、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查,对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改,甲方有权派人进行整改,其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

  十二、乙方职责:

  1、根据承包工程量组织相应的施工人员,进场人员必须合理搭配,其思想素质好,技术能力强,无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好,责任心强的同志作班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。

  2、熟悉施工图纸,严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求,进行组织施工,确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工,应负担由此造成的工料、工期损失。

  3、乙方进场人必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。

  4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。

  5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改,直至达到标准为止。

  6、爱护甲方提供的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

  十三、文明标化、卫生要求:

  1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。

  2、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准,对自己承包范围内的`材料分类、分规格、分型号堆放整齐。

  3、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。

  4、凡以上达不到要求者,根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款,每次每项最低不少于20元。

  5、本工程为无等级事故工地,确保郑州市市级标化,安全文明工地,达不到市级标化,安全文明工地对乙方罚款5.00元/建筑面积。

  6、因作业班组原因发生的安全事故,由作业班组自己负责,给甲方造成的损失由作业班组承担赔偿。

  7、作业班组必须有详细的安全教育、检查记录。

  8、进入施工现场人员统一工作制服,统一上岗胸牌,费用由作业班组承担。

  十四、材料管理:

  1、乙方应按照标准化文明施工的要求,对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成必须做到工完场清,能使用的材料必须使用。

  2、完工后对周转材料的修理、清理,拨除层板上和木枋上的铁钉,按指定地点堆码整齐,移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据,双方签字,作为办理工程结算的凭据。如乙方不办理此手续,甲方将按照模板面积0.50元/ m2从结算中扣除。

  3、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领退料制度,(各种周转材料按定额计算损耗,扣件损耗率1%;山型卡损耗率3%)如乙方归还不够领料数量,将按市场价全额赔偿。(包括乙方支撑不牢胀模造成的材料浪费、人工损失)

  十五、设施、工具供应:

  除大型机械设备甲方供应外,小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽等等)。

  十六、人工费结算及支付:

  1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时,向甲方缴纳3000---5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者,一次性退还乙方。

  2、乙方进场后自垫生活费至工程±0.000;以后甲方每月支付乙方生活费650元/人(按登记出勤人数)。

  3、结算方式:按实际面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后,按分项承包结算总价80%支付乙方(含借支生活费及罚款)。结构工程竣工验收后(大小模板全部拆除并清运完)根据相应的质量等级单价和总价支付总价的10%,(质量标准以质检站核定为准),留10%作为工程押金。待装修完支付给乙方。

  4、在施工期间,如属于甲方原因造成停工在7天以上,工地上又确无办法安排其它工作的情况下,甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。

  十七、其他:

  1、班组进退场(包括任何形式的中途退场),甲方按乙方所做合格工程量进行结算外,不再承担其他任何费用。

  2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。

  3、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

  4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

  甲方: 劳务公司 乙方:

  负责人: 经办人:

  年 月 日

承包合同 篇6

  农村集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的当事人,不服承包合同管理部门对承包合同纠纷的仲裁而提起诉讼。人民法院立案受理后,检察机关却根据仲裁法和经济合同法有关经济合同仲裁的规定,以法院“程序违法”为由提出抗诉。请问其做法是否正确?

  依仲裁法第七十七条的规定,农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁不适用仲裁法的规定。目前农业承包合同仲裁全国尚未有统一的规定,根据大多数省市地方性法规的规定,当事人对农业承包合同仲裁裁决不服的,可以向人民法院起诉;只有少数地方性法规规定,农业承包合同仲裁实行“一裁终局”。因此,如果地方性法规规定,当事人可以依法起诉的,检察院的抗诉是没有法律依据的。

  根据仲裁法第七十七条的规定,农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁另行规定,不适用仲裁法的规定。目前,农业承包合同的仲裁没有全国统一的规定,而是适用各地方性法规的规定。根据绝大多数省市地方性法规的规定,当事人对农业承包合同的仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。例如,天津市人大常委会通过的《天津市农村集体经济承包合同管理条例》第三十三条第二款的规定,当事人一方或者双方对仲裁决定不服时,可以在接到仲裁决定书之日起向人民法院起诉;逾期不起诉的,仲裁决定书即发生法律效力。只有极少数地方性法规规定,农业承包合同仲裁实行“一裁终局”。因此,如果地方性法规规定,当事人对农业承包合同仲裁裁决不服可以向人民法院起诉,法院受理不服承包合同管理部门对承包合同纠纷仲裁案件完全符合法定程序,检察院依据仲裁法和合同法的规定向人民法院提出抗诉是不当的。

承包合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  自20xx年1月1日起,甲方对乙方的销售工作实行“销售额百分比提成包干”的方式,甲方不再承担工资、车旅、兑现及其他相关费用。为明确双方的权利与义务,经双方协商一致达成以下协议:

  一、 承包物业概况

  1.物业名称:XX

  2.物业位置:XX市XX区XX门内大街东四路口东南角

  3. 物业面积:物业总建筑面积约48000平方米,其中商业部分(地下1层至地上4层)约17000平方米(以XX市国土资源与房屋管理局最后审定的房屋销售面积为准)

  4.产权性质:全部商业物业产权

  5.物业使用率:商业部分不低于80%。

  二、 承包方式及范围

  1.承包方式:销售、出租。

  2.承包范围:XX商业部分。

  三、 承包期限及目标

  1.承包期限:自甲方取得《商品房销售许可证》之日起,乙方正式承包期为8个月。在甲方取得《商品房销售许可证》之前,由乙方组织的内部认购阶段,不计为承包期限。

  2.销售目标:乙方须在正式承包期限内保证完成90%商业部分的销售。

  3.乙方如按期完成承包销售目标,或承包合同终止后,双方如希望对尾盘继续委托乙方销售,可另签承包合同。

  4.在正式承包期限内,如甲方增加销售面积,承包期限及目标由双方另行协商。

  四、 双方职责

  1.甲方履行之职责:

  1)确保本楼盘产权清晰、完整、无任何纠纷、可作为商品房进行出售和出租。

  2)提供与本楼盘相关的工程立项、进度、质量等有关证书及资料:

  A.《国有土地使用权出让合同》复印件;

  B.《国有土地使用证》复印件

  C.《建设工程规划许可证》及附件之复印件;

  D.《建设工程开工证》复印件;

  E.《建设用地规划许可证》复印件;

  F.建筑装饰标准和设备标准等有关资料。

  G.其他应当具备的文书或资料。

  3)甲方企业资质证书复印件:

  A. 营业执照副本之复印件;

  B. 地产开发企业资质证书复印件;

  4)提供《商品房销售许可证》原件及《商品房销售合同》、《商品房认购书》。

  5)提供所承包物业的楼层分布图、总平面图、立面图、效果图、模型及销售房间号等。

  6)办理《商品房认购书》、《商品房销售合同》审核与签章,《商品房销售合同》登记、产权登记等手续。

  7)甲方在本楼盘取得《商品房销售许可证》正式开盘前,办妥有关银行按揭贷款事宜,保证将有两家以上银行为购房者提供不低于6成10年、总贷款规模不少于35000万元的按揭贷款服务。

  8)在合同签订后25天内,甲方向乙方提供面积不少于180平方米的现场售楼处,并保证该售楼处具备电、市内电话等基本办公条件。

  9)由甲方委派总协调人一名,衔接与协调双方合作,由甲方委派财务人员收取房款。上述人员的委派及变更应当以书面形式作出。

  10) 甲方提供承包物业商业部分之公共部分的必要装修及配套,如卫生间、通道、柜台等。

  11) 按照约定负担承包物业商业部分的广告推广费用。

  12)本合同书履行期间,甲方不继续自行组织或委托乙方以外的第三方以任何形式对承包物业商业部分进行销售或出租,原已签委托销售合同继续执行。

  13) 甲方应履行的其它职责。

  2.乙方履行之职责:

  1)乙方应全面、透彻地理解甲方对承包物业商业部分的开发理念和市场目标,负责制定《楼盘营销总体方案》,并依照承包目标和工程进度制定销售进度计划、销售价格控制表及付款方式和相应的销售策略,并提交甲方审议,审议通过后作为本合同书附件。

  2)乙方负责组建完整、具有专业水准的营销队伍,成立销售部,制定规范的销售程序和组织纪律,培训销售人员,建立销售管理控制系统,保证楼盘整体形象。

  3)对售楼处及客户参观区的整体包装提出方案建议,提交甲方审核后实施。

  4)乙方负责通过策划、推广手段有效提升XX商业价值,制定各项广告推广活动的计划、方案和预算,并提交甲方认可后负责组织实施。

  5)负责对区域市场的重点项目、周边项目、同类项目及可能的竞争对手进行跟踪调查。每两个月向甲方提交一份市场情况调查报告,共同研究市场对策。

  6)积极维护甲方利益,销售过程中如发生个别客户提出独立于标准《商品房销售合同》及合理补充条款之外的特殊要求的补充条款,应婉转化解。不能化解的须谨慎起草,补充条款内容需经甲方书面认定。

  7)未经甲方允许,乙方(包括乙方所有业务人员)在承包销售过程中,不得擅自向客户进行任何超出甲方事先约定的承诺,如果发生此类事件,乙方必须承担由此产生的一切经济和法律责任。

  8)乙方应严格按照双方认可的《楼盘营销总体方案》进行销售,不得擅自给客户低于甲方确认的销售价格控制表所规定的价格及折扣, 如确有此需要须经甲方法定代表人或授权委托人书面认可。

  9) 乙方可根据实际销售情况或市场变化,提出调整销售计划,但必须经甲方审查确认并加盖公章方为有效。

承包合同 篇8

  甲方:册亨县兴源火龙果种植专业合作社

  乙方:

  因甲方种植火龙果,需要劳动力种植,乙方自愿承包该项劳务工程,经双方协议如下:

  一、承包给乙方的工程地点:位于册亨县双灌镇路吉村。

  二、甲方承包给乙方种植火龙果工程,暂定套。要求时间于20xx年8月份前全部栽种结束。

  三、甲方承包给乙方的工程,栽种工价11元(拾壹元)。

  四、甲方将火龙果柱、盘、苗、肥料运到大公路边上,其于的运输全部由乙方自行负责运到地里。

  五、付款办法:乙方到工地做工五天以上,甲方借支生活费给乙方,根据工程进度,甲方借支的金额控制在总金额的70%以内,工程完工,经双方验收合格后,余款在30天内全部付清,乙方在中途离开,甲方有权不结帐。

  六、乙方人员进入工地,在各方面首先做到安全第一,确保安全的情况下进行做工,如果乙方出现不安全的一切事故,就乙方(民工)自己负责。甲方不负任何责任。

  七、质量要求:行距3米,窝距2.5米,乙方打高深度为50公分,窝大小只要能放下去就行。磊盘四周为50公分以上,肥料每窝不低于4斤,栽苗每窝栽3株苗。平台宽度不低于80公分以上,一定把桩栽稳、栽直。苗需用布条捆好。

  八、在执行合同中,有什么问题,双方协商解决,本协商时之前,必须按原合同执行。如未完成任务,中途退出,甲方有权不付工价。

  以上协议双方签字。

  甲方:乙方:

  年月日

【承包合同范文集锦8篇】相关文章:

【精选】承包合同范文集锦八篇10-22

【精选】承包合同范文集锦九篇10-21

承包合同范文集锦5篇09-15

精选承包合同范文集锦6篇09-03

有关承包合同范文集锦8篇10-16

【热门】承包合同范文集锦10篇10-11

【精华】承包合同范文集锦六篇10-08

【热门】承包合同范文集锦7篇10-08

【精华】承包合同范文集锦10篇10-06

实用的承包合同范文集锦10篇10-03