当前位置：范文派>合同范本>承包合同>工程承包合同

工程承包合同

时间：2023-04-15 09:45:44 承包合同我要投稿

【精华】工程承包合同范文汇编六篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的工程承包合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

【精华】工程承包合同范文汇编六篇

工程承包合同篇1

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商，甲方同意将湖语城二期脚手架工程发包给乙方施工，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：木雅广场工程。

　　2、建筑面积：101390.56平方米。

　　3、结构层次：框架剪力墙结构，1号楼：26/3，2号楼：5/3，3号楼：28/3。

　　4、工程地址：雅江县解放街。

　　二、承包的内容及范围

　　1、乙方承包范围：

　　1)所有内、外墙脚手架搭设与拆除、安全防护设施、安全通道以及所有临边洞口的防护搭设与拆除等(包括但不限于外墙脚手架的搭设与拆除;脚手架挑排的预埋、搭设、拆除等;各种安全防护棚的搭设与拆除;临边洞口防护搭设与拆除;楼梯的扶手搭设;电梯井内脚手架、隔离、防护门的安装与拆除;人货电梯及井架口防护、平台、围护的搭设与拆除、脚手架踏脚板、脚手架的`软硬隔离等)。

　　2)所有工地上使用的(包括但不限于脚手架、钢筋棚、木工棚、各类防护棚、安全通道、安全网等。

　　2、承包方式：包工包料。

　　3、施工工期：20xx年10月至20xx年1月。

　　4、工程质量标准：脚手架等防护设施符合国家JGJ59-20xx标准、地方安监部门要求。以中新科技城人才公寓工程为标准。

　　三、承包单价及承包方式

　　1、按建筑面积计算，建筑面积以图纸标注的建筑面积为准，结算时以此面积进行计算。

　　2、每平方米，该承包单价已综合包含合同条款的第二条的所有内容，今后如遇人工涨价因素或政策性人工调增均与本合同无关。

　　3、安全通道有乙方搭设，在1000m2以内的所有费用有乙方承担，在1000m2以上的人工费有甲方承担。

　　4、承综合单价中含所有安全网、油漆及搭拆人工费。

　　四、考核、验收、奖罚

　　1、工程质量：按国家JGJ59-20xx标准进行验收检查验收，如达不到质量标准要求的，甲方有权对乙方进行处罚，由于乙方施工失误发生质量安全等事故，损失费全部由乙方承担。

　　2、工期：甲方根据乙方进度计划及时提供所需材料，如因甲方不按计划提供钢管、扣件等影响甲方工期，甲方有权对甲方进行处罚。

　　3、安全生产：乙方应按照建筑工程有关安全操作规程进行施工，确保安全生产。如因乙方不按安全操作规程施工和自身原因发生任何事故，均与甲方无关，所有责任和费用均由乙方承担。并且因乙方原因给甲方带来负面影响的，甲方有权对乙方进行处罚。

　　4、施工现场应合理使用材料，并及时做好落手清工作。

　　五、付款方式

　　1、付款每月按工程进度的70%支付(含工人生活费在内)。

　　2、工程结构全部结束峻工验收合格后，甲方支付乙方工程造价的95%，余款5%工程峻工验收合格后一年内结清。

　　六、甲方的权利和义务

　　1、积极为乙方创造必要的施工条件。

　　2、乙方做挑排架子时，甲方相应配合乙方配备电焊机、电箱等附助设备。

　　3、外架每层拉节点成形7字形由甲方钢筋废料中提供，工字钢吊筋成形由甲方提供，原材料乙方自备。挡脚板、四步一隔离封隔板由项目部现场废木料堆中提供。

　　4、及时提供施工图纸和有关技术资料，并进行施工组织交底、质量安全交底及标准化、文明施工交底和施工进度计划交底。

　　5、甲方在施工现场有偿提供乙方保卫用宿舍、仓库用房、办公用房等。

　　6、根据进度计划支付工程款。

　　七、乙方的职责和义务

　　1、乙方按甲方的各项技术质量要求和安全要求进行交底，认真组织实施操作，落实现场施工安全生产措施，做好各项基础工作，若违章作业造成的事故均由乙方负责。

　　2、乙方进入施工现场的施工人员中，不得私自招用社会闲散劳动力和盲流人员，不得使用不满18周岁的童工，否则甲方有权清退此类人员，对此而造成的一切后果，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　3、乙方必须精心施工，产品质量必须符合《建筑安装工程施工验收规范》及有关质量评定标准的要求，如乙方因施工不慎造成的质量事故，一切责任均有乙方负责，并承担由此造成的甲方直接经济损失和间接经济损失。

　　4、在施工过程中，乙方必须遵纪守法，自觉遵守甲方项目部的各项规章制度及甲乙双方签订的各项协议，并接受甲方各部门的监督和检查，对甲方提出的各项整改措施应及时完成整改，如乙方拒不执行，甲方有权对乙方作出相应的处罚。

　　5、乙方必须按规定提供合格的材料，钢管、扣件等材料必须通过具有资质的检测单位检测合格后方可进场使用，并向甲方提供检测报告。否则，如因材料质量问题所引起的一切后果和责任全部有乙方负责并承担一切费用。

　　6、施工前乙方必须向甲方提供整体和分体脚手架的搭设的施工方案或施工组织设计，经项目负责人和技术负责人批准后方可施工。另外，乙方要向项目部提供所有操作人员有效特种作业人员上岗证。

　　7、乙方必须按项目部的进度要求完成施工任务，如乙方因人员不足满不能按项目部进度要求完成施工任务，甲方有权另请其它班组清包单位进场施工，所产生的施工费用均有乙方承担，该款项直接从乙方工程款中扣除，乙方无异议。

　　8、项目部和上级主管部分开的整改通知的相关内容必须在甲方规定的时间内完成，逾期未完成的，甲方有权对其进行罚款。

　　9、由于本工程为省文明工地，所有竹排、安全网必须使用新材料，钢管等必须按甲方要求刷油漆。

　　八、安全生产

　　1、本合同以外的其他附件或补充协议等均与本合同具有同等法律效力。

　　2、乙方必须加强自身的安全意识教育，进入施工现场应严格遵守甲方一切安全操作规定，做好安全防护措施，如因乙方原因违章作业造成的安全事故，一切责任与损失由乙方自负，甲方不承担任何责任。

　　3、乙方必须每月定期对施工人员进行安全教育，教育的内容及受教育人员名单应报甲方备查。

　　九、违约责任

　　1、乙方在实施过程中，如达不到甲方的质量、工期、文明施工等各项指标及要求，又不能及时整改的，由于乙方原因而不能确保省文明工地而造成的损失均有乙方承担。

　　2、乙方违约后甲方有权终止合同，并依据法律要求乙方赔偿甲方由此而造成的一切经济损失。

　　3、本合同经双方盖章生效后，双方不得违约，如有违约，按国家有关法律、法规处理。

　　十、其他

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经甲方盖章、乙方签字后即生效，工程竣工验收、工程款结清后自动失效。

　　2、本合同签订后，甲方指派同志，乙方指派负责对本合同及其合同附件条款的执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同篇2

　　发包方： (以下简称甲方)

　　水电承包方责任人： (以下简称乙方) 承包人身份证号码：

　　经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

　　一、承包工程项目

　　1、工程名称：鼎恒商业中心A区工程

　　2、承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，(注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担)乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调.如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用.否则不给发放.如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷.甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次.将在每月工程款扣除。

　　3、材料的使用规章制度.乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料.模板，木方，不允许任意切割.如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割.否则发现一次将按照进场价赔偿.赔偿价格将在每月工程款扣除。

　　4、文明施工规章制度

　　在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格.才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，.要按照甲方安排的节点安时完成.才能支付每月的工程量.进度款.否则不给结算。

　　5、础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

　　6、工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

　　7、工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

　　二、工程质量等级和安全指标

　　1、本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照国家安全规范进行施工、

　　2、乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门.一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

　　三、甲方权利和义务

　　1、甲方具有质量否决权。

　　2、甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

　　3、甲方指派量管理工作，指派负责现场安全管理，指派负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

　　2、乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

　　3、乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

　　4、乙方必须服从甲方的'总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

　　5、在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

　　6、乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

　　7、乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

　　8、乙方在施工作业中做到“三不”伤害;爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，平台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

　　9、乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定(包括用工制度)，自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

　　10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。(注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担)

　　11、工伤事故：由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

　　12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

　　13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费(包括周转材料)，乙方将按超用浪费直接金额的1.5倍以上赔偿给甲方及业主。

　　14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

　　15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

　　16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

　　17时间进场施工，则没收押金。

　　五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同篇3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目

　　2、工程地点：山东寿光XX

　　二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　三、工程造价及承包范围：

　　1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。

　　2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

　　3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

　　四、工程款支付方式：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(____市

　　华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。

　　五、施工工期：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。

　　2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

　　六、甲方的工作及责任：

　　1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。

　　2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。

　　3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。

　　七、乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工中必须有足够的.建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

　　2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

　　4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责

工程承包合同篇4

　　甲方（承包方）：

　　乙方（分包人）：__________________

　　根据中华人民共和国法律、法规及相应的法律条款，本作平等、自愿、公正的原则，经甲、乙双方多次协商，甲方特委托乙方对樱花大道二标段段路基工程土石方进行施工，为明确甲乙双方的责任，特制定如下条款，双方必须共同遵守。

　　一、工程项目名称：樱花大道二标（K2+700-K4+075.048)道路工程。

　　二、工程地点：义龙实验区郑屯镇。

　　三、工程内容：借方土石方开挖，石方爆破，2公里土石方运输，路基石方回填碾压（按规范要求控制每层碾压厚度），边坡施工，路基调平直至路基检测验收合格。

　　四、开工日期：年月日至年月日，总工期为天

　　五、工程价款：计价方为石方路基压实方量，单价为24元/m3，内容（清除表土，取料场至路基范围施工便道、开挖、借方盖山土层，装车、2公里运输、爆破所有耗材、路基按规范分层碾压、边坡按设计施工、路基调平直至路基检测验收合格），如运输超过2公里双方另行签定补充协议，

　　六、工程量计算方式：按施工现场实测为准，实测量根据项目部班组计量对比无误为准。

　　七、付款方式：乙方施工队进场两个月内甲方不予支付任何款项，第三个月结束支付实际完成工程量60%的进度款，待工程结束半年支付实际工程量的80%，工程结束一年支付实际工程量的95%，留5％作质保证金，竣工验收合格后两年付清，留5％作质保证金，不计利率。

　　八、质量、工期的要求

　　1.质量：路基工程质量必须严格按施工图及道路工程路基施工规范要求进行施工，由其强调的是回填石方碾压的密实度，挖填方的'坡比，必须按施工图要求进行施工。因施工质量造成路基塌陷、橡皮土的返工由乙方负责（含材料费），如在保修期由路基质量造成的一切质量返工全部，由乙方全部负责。

　　2.工期：如乙方不按工期要求完成路基工作，推迟一天罚一万元整。如因业主方原因造成误工工期顺延。

　　九、税金及保证金：

　　乙方不负责税金及保证金。

　　十、保险:

　　工程保险由甲方投保，费用由甲方承担。

　　十一、甲、乙方的职责：

　　1.甲方的职责：

　　a.甲方派驻项目主要管理人员:

　　姓名职务职称

　　甲方派驻管理人员负责现场的统一组织,管理及协调工作。

　　b.提供施工图及施工现场的相关资料,组织乙方进行图纸会审、交底。

　　c对施工过程进行全方位管理，并组织相关人员对乙方施工进度、质量进行验收。

　　d.提供施工照明,费用按每段的工程量合理分配费用(含安装材料费用）电费每段按表计费.由乙方按月缴纳给供电局。

　　e.每月按时保证工程进度款支付。确保施工顺利进行。

　　f.如乙方不听从管理不能按期完成,影响整体施工进度,甲方有权终止合同。

　　2.乙方的职责：

　　a.乙方项目负责人

　　b.乙方自备技术员，负责施工、测量，每月向甲方提交进度资料。

　　c.乙方负责施工安全，施工过程中一切安全事故均由乙方负责。

　　d.乙方所有管理人员必须服从项目部的领导，对于不服从管理者限期驱除，后果严重者，乙方自动退场。

　　e.乙方无条件保证路基范围内畅通。

　　f.乙方管理人员按甲方要求到岗，向甲方提交乙方管理人员各种证件、资料。并按业主要求持证上岗。

　　g.乙方一切施工经营活动必须服从甲方现场项目经理的统一组织，协调和指挥。

　　h.乙方的临设自行负责。

　　I.施工进度按该段所完成工程量制定合理、实施有效的施工管理和目标计划。做好对地上或地下管网、构建筑物的保护。并保护好已完工成品的保护工作，同时按项目部的要求提供施工过程的原始资料，定期移交项目部。

　　J.炸材由乙方统一购买，爆破公司统一施工和管理。

　　本合同一式两份、甲乙双方各持一份，签订之日生效。

　　甲方:乙方：

　　身份证号_____________________

　　年月日

工程承包合同篇5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　签订时间：

　　签订地点：

　　根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、建设单位：

　　4、总包单位：

　　二、工程量及造价

　　1、工程量：

　　1.1 承包范围：

　　1.2 施工部位：

　　1.3 签订合同前甲方提供完整的施工图纸给乙方，双方于一周内核定施工部位和面积，作为支付工程进度款的依据，施工过程中如有变化以联系单作为调整依据。

　　2、造价：工程总价款(暂定)

　　材料理论用量及单价属于附件形式出现。

　　三、工期

　　1、因乙方原因造成已定工期延误，由乙方按本合同总价的万分之五每天支付给甲方作为违约金，但总额不超过工程价的5%。

　　2、下列情况发生，工程工期顺延。

　　2.1按施工准备规定要求，甲方不能提供现场作业的场地、水、电、临时住宿，不能按时提供建筑许可证，总包方未完成基底施工，或经验收未达到修改基底质量标准。

　　2.2重大设计变更，包括修改施工方案、材质，颜色等。

　　2.3因总包方承包的工程施工工期拖延或因双方交叉施工而影响乙方正常施工。

　　2.4甲方未按本合同规定支付、工程进度款，乙方有权暂停施工，因此而造成的施工延误及一切损失由甲方承担。

　　2.5人力不可抗拒的因素而延误工期，或国家法规、政府制度要求停止施工。

　　3、乙方在以上情况发生后三天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后应予签收并在三天内予以答复，不予签收或逾期不予答复的，乙方即可视为报告内容被确认。

　　四、工程质量标准，验收要求

　　1、乙方保证本工程的质量达到甲方招标要求。

　　2、乙方提供的原材料必须是投标中指定的品质、产地，同时有质量合格证。

　　3、在施工过程中，如果由于施工质量不符合规范和设计要求，甲方代表有权向乙方提出口头或书面返工要求，乙方必须及时返工补救，所发生的费用和工期延误，均由乙方负责。

　　4、乙方在本工程竣工验收前一周向甲方呈送要求竣工验收报告，甲方须一周内组织验收，甲方超过两周未验收则视为竣工验收合格。

　　5、乙方承担检测费用。(事先说明)

　　五、工地代表

　　权力和责任

　　1、甲方驻工地代表：

　　1.1 甲方任命的驻工地代表及其委托代理人，有权代表甲方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等，一经甲方代表签字即具有与甲方法人代表签字同等法律效力，若甲方代表易人，须提前五天书面通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

　　1.2甲方代表或委托代理人的指令、联系单、通知须经本人签名，并以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后方生效。

　　1.3 甲方驻工地代表或委托代理人人，姓名：

　　2、乙方驻工地代表：

　　2.1乙方任命委派的驻工地现场代表或委托代理人，有权代表乙方签发有关工程联系单、通知、验收单、结算付款单等，所签署的联系单、通知单、

　　验收单等具有法律效力，但与本合同条款相冲突的签单无效，以本合同为准。若乙方代表易人，须提前五天书面通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

　　2.2乙方代表的联系单、验收单、须经本人签名，并以书面形式递交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名、收到时间方生效。

　　2.3乙方驻工地代表：姓名。

　　六、甲方职责

　　1、监督总包单位完成基底施工，达到本合同对基底质量规定的要求，组织由甲方、监理方、总包方、乙方共同参加的基底质量验收，验收合格后乙方开始施工。

　　2、协调乙方提交的工程进度计划与总包方工程进度计划之间的配合。

　　3、按合同有关条款支付有关款项。

　　4、组织有关部门对工程进行竣工验收(包括中间工程验收)，评定工程质量等级，签署工程验收单。

　　5、甲方未按合同要求支付乙方预付款及进度款，造成乙方实际发生的经济损失，按实补偿。

　　6、甲方凭乙方开出的发票总额出具地税完税证明给乙方。(该项只有甲方是总承包方时适用)

　　七、乙方职责

　　1、按照本合同规定进行材料采购，并实施施工。

　　2、向甲方提供施工方案贰份。

　　3、向甲方或总包方提供有关资料，现场施工人员名单。

　　4、按现行国家工程质量标准和甲方设计要求，保质保量按时完成合同范围内的工程项目。

　　5、接受甲方代表对施工准备、工程质量、工程进度、工程安全的.检查和监督。

　　6、乙方施工期间必须采取严密的施工安全措施。

　　7、保证工程质量，工程须经工程所在地的质量检测部门验收合格。

　　8、提供质量保证：本合同规定工程质量质保期为自本合同的单项工程通过验收之日起计一年;质保期内，乙方承担由于质量问题造成不良后果的一切责任。

　　9、由于乙方原因，在施工中发生的安全事故和造成的损失，由乙方负责。

　　八、工程决算

　　1、工程单项竣工验收合格后，乙方须在一周内报交工程决算书。甲方收到决算后，应在二周内组织审核，如一月内未组织审核，则视同认可乙方所报的工程决算总价。

　　2、本合同中的工程单价，在工程施工方案和质量等级要求不变的情况下，不作任何变更。

　　3、遇到下列情况，经双方协商工程价款可作调整：

　　3.1实际工程量与工程预算发生变化时。

　　3.2经甲方认可的设计施工工艺方案变更时。

　　3.3确定的材料和实际使用材料发生变更时。

　　3.4其它应甲方要求，或乙方经甲方认可调整部份。

　　九、付款方式

　　1.每月30日双方核算实际施工量，并于次月日前支付给乙方 %工程款。

　　2.每幢、区块完工后支付至该区块合同总造价的。

　　3.每幢、区块保温单项竣工后，支付至该区块总造价的。

　　4.完成决算后一周内支付至工程决算款95% 。

　　5.保质期一年，期满后，甲方应在乙方提出复查请求后的 5 天内配合乙方对工程质量进行复查，质量符合要求规范，甲方应在复查后 5日内向乙方一次性结清本合同总造价 5%的余款。若甲方在乙方提出复查请求后 15天内拒绝配合乙方对工程质量进行复查的，则视为复查质量符合要求规定，甲方应在上述期限届满后一次性结清本合同总造价 5% 的余款。

　　十、付款延误

　　1、甲方未能按本合同规定的条款支付工程进度款而影响工程施工进度，造成乙方的停工、误工损失应由甲方承担相关经济损失。

　　2、甲方未能及时支付工程进度款超过壹拾天，则乙方有权单方中止合同的履行。

　　3、上述款项甲方未按时支付的，应每逾期一天按应付款项的1‰支付逾期付款违约金给乙方。

　　十一、售后服务措施

　　1、乙方提供工程竣工验收合格之日起为期一年的免费维修保养期。维修保养期内，乙方免费提供保养，因非人为原因造成的损坏，全部由乙方免费提供维修，若由于甲方人为因素而造成的损坏，由乙方提供维修服务，维修成本费用由甲方支付。

　　十二、纠纷与仲裁

　　1、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项的方式解决。

　　2.1向仲裁委员会申请仲裁。

　　2.2向人民法院起诉。

　　十三、不可抗力