当前位置：范文派>合同范本>合同范本>工程建设合同

工程建设合同

时间：2022-06-25 09:38:27 合同范本我要投稿

工程建设合同【精】

　　随着人们法律意识的加强，很多场合都离不了合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的工程建设合同，欢迎大家分享。

工程建设合同【精】

工程建设合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》，结合本项目具体情况，甲乙双方本着互利互惠、友好协商的原则精神签定本合同，具体条款如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：局域网综合布线

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：综合布线。

　　4、承包方式：包人工、包工期、包安全、包安装调试。

　　5、工期：天

　　6、合同价款：元;大写： (元)。

　　本合同承包金额已包括国家和地方规定缴纳的各种税金，由甲方按照规定交纳。

　　二、甲方责任：

　　1、开工前两天向乙方提供施工所需的水、电、场地等条件，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的相关手续。

　　2、对工程质量、进度进行监督检查，及办理验收、变更、登记手续和其他相关事宜。

　　三、乙方责任：

　　1、指派工程技术人员进驻工地，负责按甲方要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，并解决由乙方负责的其他各项事宜。

　　2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环保规定。严格按照图纸或说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3、遵守建设单位对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物及设备管线，使其不受损坏。做好施工现场保卫和卫生清洁等工作，服从甲方管理规定。

　　4、施工中未经甲方批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。

　　6、负责对所提供设备的维护及使用对甲方人员进行现场技术培训。

　　7、信息点的导通率为100%。

　　四、关于工程价款及结算的约定

　　1、付款方式：材料进场支付10%工程款，工程完工时付余款

　　2、综合布线增加点数及其他增项结算为据实结算付款。

　　3 、合同附件工程预算表中的价格为双方所认定，设备材料单价不再做变动，决算中只对工程量进行核对。

　　五、关于安全生产和防火的约定

　　1、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关放火设计规范。

　　2、乙方在施工期间应严格遵守有关消防法规、安全技术规程、安全操作规程和其他相关的法规或规范。

　　3、如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防法规，导致发生人身、财产、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此产生的全部经济损失。

　　六、违约责任

　　1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担;乙方未经甲方同意拆改原有建筑物结构或设备管线的，所造成的损失由乙方承担。

　　2、在办理验收手续之前，甲方提前使用机房或擅自动用机放内尚未交工的设备，造成的损失由甲方负责。

　　3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理解除合同手续，并由责任方赔偿对方的经济损失。

　　4、若乙方未能按合同规定的日期如期完工，每十日向甲方支付甲方工程总额百分之五的违约金。

　　5、工程施工完毕后，乙方书面通知甲方验收，如甲方接到通知15日内不去验收，乙方便视为验收通过。

　　6、工程完工后，甲方验收不合格部分，乙方应在十日内做出整改，无法整改等偏离工程设计方案所造成的一切损失由乙方承担全部责任。

　　七、附件

　　1、本合同及附件一式两份，甲方一份，乙方一份。以上文件具同等法律效力，双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同履行完成后自动终止。

　　3、其他事项按合同附件要求执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程建设合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，将龙泉1号商住楼及洛门福顺佳园1号住宅楼、3号住宅楼的铝合金门、窗加工制作安装承包给乙方张应红，商定条款如下，以资共同遵守。

　　一、承包范围：本工程图纸设计范围内的所有铝合金门、窗及阳台整体承包。

　　二、承包方式：采用包工包料带安装的方式。

　　三、结算价格：铝合金窗及阳台综合价175元╱m2，龙泉1号商住楼门面地弹门220元╱m2.要求型材为宏达牌，1mm厚，电泳香槟色。

　　四、付款方式：签订协议后，龙泉1号商住楼加工前甲方付乙方材料款3万元整(大写：叁万元整)；洛门福顺佳园1号楼加工前甲方付乙方材料款7万元整（大写：柒万元整）；3号楼加工前甲方付乙方材料款10万元整（大写：拾万元整）。其余金额待所有工程完工结算。

　　五、双方的权利和义务

　　1、甲方须按照双方约定支付乙方价款，如甲方未能按协议付款，影响到工程进度，一切责任由甲方负责承担。

　　2、乙方在施工过程中要服从管理，管好自身作业人员，如在材料款支付到位的前提下，未能赶上工程进度，一切责任由乙方负责承担。

　　六、特别约定：在签订此协议时，甲方将洛门福顺佳园3号住宅楼的二单元四层西户（401号）住宅房一套以每平方米2300.00元的价格出售给乙方使用，房款结算定为到该承包协议整个工程完工后，根据乙方门、窗工程款长退短补一次性结清。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，工完账清自行失效。

　　甲方:（签字）

　　年月日

　　乙方：(签字)

　　年月日

工程建设合同3

　　本协议书于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

　　兹为以下事项达成本协议：

　　1 本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

　　2 下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：

　　（a）中标函；（b）上述投标书；（c）合同条件；（d）规范；（e）图纸；（f）工程量清单。

　　3 考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

　　4 业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

　　特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

　　在＿＿在场的情况下，盖的正式印章如下：

　　或在＿＿在场的情况下，由上述签字盖章并递交。

　　业主签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程建设合同4

　　第1题

　　《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是( )。

　　A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

　　B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

　　C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

　　D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

　　正确答案：C

　　第 2 题

　　工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是( )。

　　A.物

　　B.财

　　C.行为

　　D.智力成果

　　正确答案：D

　　第 3 题

　　执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。

　　A.原价格

　　B.新价格

　　C.市场价

　　D.双方协商的价格

　　正确答案：A

　　第 4 题

　　建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

　　A.工程项目投资人所在地

　　B.工程项目承包人所在地

　　C.工程项目发包方所在地

　　D.工程项目所在地

　　正确答案：D

　　第 5 题

　　施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。

　　A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效

　　B.向人民法院起诉，要求撤销该合同

　　C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

　　D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

　　正确答案：B

　　第 6 题

　　建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

　　A.工程项目投资人所在地

　　B.工程项目承包人所在地

　　C.工程项目发包方所在地

　　D.工程项目所在地

　　正确答案：D

　　第 7 题

　　下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。

　　A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

　　B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

　　C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

　　D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

　　正确答案：A

　　第 8 题

　　某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。

　　A.索赔报告

　　B.索赔意向通知

　　C.索赔依据和资料

　　D.工期和费用索赔的具体要求

　　正确答案：B

　　第 9 题

　　某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。

　　A.甲

　　B.乙

　　C.丙

　　D.丁

　　正确答案：C

　　第 10 题

　　按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。

　　A.可以拒绝索赔

　　B.应承担全部责任

　　C.先行赔偿再向业主追索

　　D.代替分包商向工程师递交索赔报告

　　正确答案：D

工程建设合同5

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　工程名称：

　　本合同依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经双方协商，本着友好合作原则，达成如下分包合同：

　　一、承包范围：

　　二、承包方式：

　　三、质量标准：

　　四、工期：

　　本工程自年月日开工至年月日完工，工期为天。

　　五、收费标准及支付方式：

　　1、经双方协议，本工程总量为米，收费标准为，共计： (大写： )

　　2、合同总价依据实际完成工程量进行结算。

　　3、付款方式：

　　六、变更及工程费用调整：

　　1、本工程进行中，发包人对本工程与技术要求提出变更时，发包人应在变更前天内发出书面通知。承包人接到变更后天内予以确认。

　　2、变更后及承包增加施工费用，发包方按市场价予以调整。

　　七、发包责任：

　　1、发包方在开工 2 日前向承包方提供本工程施工组织设计、技术交底与要求、设计图纸及放线定点轴线。

　　2、开工前，发包方应办理开工许可证、工作场地使用等手续，及时解决好有关扰民和影响正常工作的有关问题，并承担相应费用。

　　八、承包方责任：

　　1、承包人按本合同所规定的时间完成本工程的工作内容

　　2、严格按本工程设计方案及技术要求进行施工，确保施工质量。

　　3、施工中如发现问题应及时汇报，并提出相应的处理方案，经发包方确认后进行施工。

　　4、负责好现场测量放线、桩体定位、施工技术资料记录工作，并如实及时提交发包方，如因承包方的遗漏、错误造成工程质量问题，承包方应负责补救并承担相应责任，情况严重时，发包方有权向承包方追偿相应损失。

　　5、遵守国家及北京市有关施工管理规定，服从现场指挥与领导。

　　九、违约责任：

　　甲方或乙方不能按照本协议条款约定履行各自的各项责任及发生与本合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任。

　　十、材料与设备

　　1、发包人及承包人对各自所提供的材料及机械设备进场负责，并经双方验收合格后方可使用。

　　2、若造成窝工、误工所造成的损失，责任是甲方的由甲方负责，是乙方的由乙方负责。

　　十一、报告、成果、质量检查与验收

　　1、发包方负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查与验收。

　　2、承包方应对其所确保提交的报告、成果、文件的真实性进行负责。

　　3、隐蔽工程检查由承包人自检后，通知发包方进行检查与验收，经发包方签字确认后方可进行下一道工序。检验不合格，承包人负责在规定的时间内必须进行修补。

　　十二、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十三、其它约定事项：

　　十四、合同终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人履行完成合同所规定的义务后终止。

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程建设合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止建设工程承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、省和广州市有关建设工程承发包以及《广州市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

　　一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家、省和广州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

　　二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

　　三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由单位和个人支付的费用。

　　四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

　　五、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

　　六、甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

　　七、乙方及其工作人员不得利用向甲方单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽工程。

　　八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

　　九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

　　十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

　　十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导、甲方上级单位或纪检监察、检察机关举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。

　　十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程项目施工合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

　　十三、本廉洁协议是工程承发包中甲乙双方的行为规范，应共同遵守，搞好工程建设和廉政建设。双方签署后协议立即生效。

　　十四、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，经办部门一份，监察部门一份。

　　十五、本协议自双方签字之日起生效，在工程验收交付使用并经考核单位考核后自动终止。

　　甲方：

　　主管领导：

　　地址：

　　电话：

　　签约日期：年月日

　　经办部门：

　　负责人：

　　日期：年月日

　　乙方：工程负责人：地址：电话：年月日

　　监察部门：广州市越秀公园政工科

　　负责人：年月日

工程建设合同7

　　建设工程借款合同正文：

　　借款方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________职务：____________________

　　地址：____________________邮码：________电话：________

　　贷款方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________职务：____________________

　　地址：____________________邮码：________电话：________

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放，建设工程借款合同。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：________________________________________

　　第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____（大写）元。预计用款为一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；

　　第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____%.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四条借款期限：借款方保证从____年____月起至____年____月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿，合同范本《建设工程借款合同》。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：____________（盖章）贷款方：____________（盖章）

　　代表人：____________ 代表人：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

工程建设合同8

　　施工单位：_________（以下简称甲方）

　　承包单位：_________（以下简称乙方）

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、总则：

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　3、工程内容：根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5c厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。

　　二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准：乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准，严格参照_________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。

　　（2）配合xx公司_________基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。

　　六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95％给乙方，留5％的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　甲方代表（签字）：_________

　　乙方代表（签字）：_________

　　________年____月____日

工程建设合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方与乙方于年月日签订的既有合同正在履行中，现甲、乙、丙三方经协商一致，就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议：

　　一、合同主体变更条款

　　1、本协议各方同意丙方取代乙方成为“既有合同”的.一方。

　　2、乙丙双方保证丙方具有履行本协议所需相关资质和条件，如因其不具备相关资质和条件给甲方造成损失的，由乙丙双方承担连带赔偿责任。

　　3、乙方在本协议生效前基于履行“既有合同”对甲方所享有的权利和承担的义务分别由丙方享有和承担。

　　4、本协议生效后，丙方按照 “既有合同”的约定享受权利和承担义务。

　　5、乙、丙双方必须做好资料、手续等的交接工作，因合同主体变更所产生的一切费用由乙方承担。

　　二、保证条款

　　为了保证丙方按照约定履行义务，本协议生效后，乙方对丙方基于本协议及“既有合同” 对甲方所负的一切债务向甲方提供连带责任保证。

　　三、除本协议约定情形外，“既有合同”其他内容不变。

　　四、因本协议及“既有合同”而引起的纠纷，适用中华人民共和国法律，如果协商解决不成，任何一方均有权提交甲方所在地人民法院法院解决。本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各执二份。

　　甲方：乙方：丙方：

　　地址：地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日年月日

工程建设合同10

　　订立合同双方：

　　建设单位，____________，以下简称甲方；

　　拆迁户（单位），_______市（县）______区（镇）_____街（路）____号房主

　　（代表人）_______，以下简称乙方．

　　根据 __________ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房．为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行．

　　一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）．甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）______平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）．

　　二，乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元．

　　三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：

　　１，乙方自行找房周转，每人每月补助______元；

　　２，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助____元；

　　３，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租．简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助______元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用．

　　四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______间，______层______号，配有______等设备．

　　五，乙方家庭的全部成员（１８岁以上者）_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字．甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人______领取．甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任．

　　六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的______％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付______元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付______元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务．乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金______元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉．乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况．

　　七，其它：______________________________________________________________．

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同．合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定．补充规定与本合同具有同等效力．合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决．

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，交____市（县）房地产管理局，建设银行，建委，计委____等单位各留存一份．

　　建设单位（甲方）：_____________________________________（公章）

　　地址：__________________________________________

　　代表人：__________________________________________________

　　电话：_____________________________________________________________

　　银行帐户：_________________________________________________

　　拆迁户（乙方）代表人：_____________________________（盖章）

　　家庭１８岁以上成员：______________________________（盖章或签名）

　　地址：____________________________________

　　（乙方如系单位，则应有单位公章，地址，代表人，电话，银行帐户）

　　一九______年______月______日订

工程建设合同11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程（包括采购、施工、安装、维修）交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：

　　第一条工程内容 _________小区的全部智能化系统工程（以下简称“智能化工程”），具体包括下列内容：

　　1.1 智能系统管道预埋；

　　1.2 小区闭路电视监控系统；

　　1.3 可视对讲系统（带c卡门禁、带安防）；

　　1.4 住户室内安防系统；

　　1.5 小区周边防范系统；

　　1.6 公共广播及背景音乐系统；

　　1.7 停车场安防系统。

　　第二条工程款（造价）

　　2.1 甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价：工程总造价每户的平均造价215；小区总户数。

　　2.2 由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同，故乙方向甲方提交设计方案时，须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择，以确定造价。但无论如何，甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币_________元（_________元，以下货币计算单位均为人民币），不高于_________元（_________元）；

　　2.3 上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价”、“小区总户数”均指小区住宅户数，不包括商铺；

　　2.4 本合同签订后，甲方根据_________建设进度，及时将小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后____日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容，双方签署的相关文件为本合同附件；

　　2.5 施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条

　　2.2款的约定。

　　第三条工程造价包含的费用甲方为乙方支付的本合同

　　第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。

　　第四条工程款的支付

　　4.1 乙方进场施工后，乙方完成小区管道线路工程后____日内，甲方须向乙方支付双方确定的工程总造价的_________%；

　　4.2 智能化工程设备进场前，甲方根据乙方的通知向乙方支付工程总造价的_________%；

　　4.3 智能化工程设备进场并经甲方及时确认设备符合约定的品牌、规格后____日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%；

　　4.4 智能化工程完工、双方验收后____日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%；

　　4.5 保修期满后____日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%。

　　第五条进场时间甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后____日内，甲方通知乙方进场施工。

　　第六条工期甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。

　　第七条竣工及验收智能化工程竣工后，乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在____日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。

　　第八条保修智能化工程保修期为________年，自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内，乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用，但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。

　　第九条甲方义务除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：

　　9.1 甲方提供乙方施工过程中的用水、用电；

　　9.2 甲方提供c管道的预埋工作并保证乙方施工条件；

　　9.3 甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。

　　第十条乙方义务除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：

　　10.1 乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未使用过的；

　　10.2 乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合；

　　10.3 乙方在施工过程中必须做到文明施工，安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施。乙方员工人为造成的损坏由乙方承担；

　　10.4 保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。

　　第十一条甲方的违约责任

　　11.1 甲方完成_________小区的供水、供电设施、封顶时，甲方仍未向乙方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，或甲方的其他违约行为导致乙方无法履行本合同，均视为甲方单方解除本合1同，甲方应向乙方支付_________元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用；

　　11.2 甲方逾期支付工程款，甲方按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。逾期达____日，乙方有权解除本合同，甲方除支付逾期付款违约金外，还应向乙方支付_________元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用；

　　11.3 甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何保修责任。

　　第十二条乙方的违约责任

　　12.1 乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在____日内向甲方提交设计方案，或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。

　　12.2 乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_________。逾期达____日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_________元违约金，并赔偿甲方的实际损失。

　　12.3 如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用，包括本合同

　　第八条约定乙方应承担的费用，乙方应自甲方垫付之日起____日内向甲方支付相应费用。否则，按日万分之五计算逾期付款违约金。

　　第十三条工地代表双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。

　　第十四条不可抗力任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。

　　第十五条争议解决在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的，任何一方有权提交_________仲裁委员会申请仲裁解决，败诉方除承担仲裁费外，还应承担胜诉方为本案支付的律师费。

　　第十六条生效本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程建设合同12

　　1.某图书馆改造工程，施工中使用了一种新型粘结剂，按规定需要审查该材料的()。

　　A.实验室各项数据 B.鉴定证书

　　C.现场试验报告和鉴定报告 D.出厂合格证书

　　2.在施工过程中，施工测量复核结果应报送()复验确认后才能进行后续相关工序的施工。

　　A.项目经理 B.监理工程师

　　C.业主技术负责人 D.项目技术负责人

　　3.造成经济损失5万元(含5万元)以上，不满10万元的质量事故属于()。

　　A.施工质量事故 B.严重施工质量事故

　　C.重大施工质量事故 D.操作质量事故

　　4.政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和()制度。

　　A.实体检测 B.竣工验收备案

　　C.施工方案审查 D.验收会议

　　5.安全生产责任制度是属于施工安全保证体系中的()。

　　A.岗位管理 B.措施管理

　　C.投入和物资管理 D.日常管理

　　6.对新工人的三级安全教育包括()

　　A.进公司教育、进项目部教育、进班组教育

　　B.进厂教育、进车间教育、上岗教育

　　C.最高领导教育、项目经理教育、班组长教育

　　D.最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育

　　7.施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于()标志。

　　A.指令 B.禁止

　　C.警告 D.提示

　　8.某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB61--86)，该工人的伤害程度为()。

　　A.轻伤 B.重伤

　　C.职业病 D.失能伤害

　　9.分部分项工程材料费的构成不包括()。

　　A.材料原价或供应价格 B.材料运杂费

　　C.不可避免的运输损耗费 D.周转材料摊销费

　　10.施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是()。

　　A.进行事故调查 B.对事故责任者进行处理

　　C.抢救伤员，排除险情 D.编写事故调查报告并上报

　　答案： 1C 2B 3B 4B 5A 6A 7A 8B 9D 10C

工程建设合同13

　　发包人（全称）：______________________________________

　　承包人（全称）：______________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________________

　　工程地点：______________________________________

　　工程内容：______________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：______________________________

　　资金来源：______________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______________________________________

　　三、合同工期

　　开工日期：______________________________________

　　竣工日期：______________________________________

　　合同工期总日历天数____________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：__________________________________

　　五、合同价款

　　金额（大写）：______________元（人民币）￥：______________元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书；

　　2、中标通知书；

　　3、投标书及其附件；

　　4、本合同专用条款；

　　5、本合同通用条款；

　　6、标准、规范及有关技术文件；

　　7、图纸；

　　8、工程量清单；

　　9、工程报价单或预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_______年________月_______日

　　合同订立地点：____________________________

　　本合同双方约定______________________后生效。发包人：（公章）____________

　　承包人：（公章）__________住所：______________________

　　住所：_____________________法定代表人：________________

　　法定代表人：_______________委托代表人：________________

　　委托代表人：_______________电话：______________________

　　电话：______________________传真：______________________

　　传真：______________________开户银行：__________________

　　开户银行：__________________账号：______________________

　　账号：______________________邮政编码：__________________

　　邮政编码：__________________

工程建设合同14

　　______(以下简称客户)与_______(以下简称工程咨询单位)经过双方协商一致，签订本协议。

　　一、客户委托工程咨询单位提供_____(列明委托服务内容)咨询服务，并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。

　　二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本协议书的组成部分：

　　①委托函或中标函：

　　②工程咨询服务协议书通用条件;

　　③工程咨询服务协议书专用条件;

　　④附件，即附件a___委托工程咨询服务范围; 附件b_____客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务; 附件c_____报酬和支付;

　　⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。

　　四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付，工程咨询单位承诺按照本协议书的规定，承担附件a中议定范围内的咨询服务。

　　五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务，客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种，向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项，作为履行服务的报酬。

　　六、凡因本协议或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点在深圳或其他城市，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　七、本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本___份，双方各执___份。本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程建设合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：东大煤矿矿井自动化控制系统建设工程

　　二、工程地点：东大煤矿

　　三、工程范围及内容

　　1、建立自动化控制网络平台。

　　2、实施井下中央变电所、中央泵房、-732泵房、井下强力皮带输送机远程集中控制系统;地面主扇风机的在线监测监控。

　　3、实现主副井提升机及地面35KV变电所的运行监测。东大煤矿构建基于千兆工业以太网基础上的矿井自动化系统，包括新建和完善子系统：井下中央水泵房、井下中央变电所、-732泵房、井下强力皮带输送机远程集中控制系统、地面主扇风机的在线监测监控。实现主副井提升机及地面35KV变电所的运行监测。系统要求完全构建于1000兆/100兆工业以太网基础上，并在系统内建立完善、直观的视频监测系统作为自动化控制系统的有益补充。要求系统预留30~50%接口，以备后期项目的接入。

　　第二条合同价款

　　合同总价款：93.6万元(大写：人民币玖拾叁万陆千元整)(附详细清单)

　　第三条双方责任

　　一、甲方责任

　　1、无偿提供施工用水、电，提供施工人员住宿、洗浴、材料存放库，就餐费用由乙方负责。

　　2、工程完工后及时参加工程竣工验收，并办理签证和竣工结算。按合同规定拨付工程款项。

　　3、指派xxx同志为甲方施工代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和协商其它有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。

　　二、乙方责任

　　1、开工前向甲方发出开工通知。

　　2、编制施工技术措施，并报甲方备案，做好各项施工准备工作。

　　3、严格按照规范要求文明施工，确保工程质量，质保期一年，按期完工和交付。

　　4、工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内办理竣工验收手续和竣工结算。