施工合同范本合集15篇
随着人们对法律的了解日益加深,合同出现的次数越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编整理的施工合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
施工合同范本1
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、承包范围:以预算所列单项为准,增加项甲乙双方在施工工程中商定。
1.4、承包方式:包工包料
1.5、工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。
1.7、合同价款(人民币大写):
第2条甲方工作
2.1、开工前2天,甲方腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派为甲方驻工地代表,联系方式负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
第3条乙方工作
3.1、参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2、指派为乙方驻工地代表,联系方式负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条关于工期的约定
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的.措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
第5条关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
5.3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日历天内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
5.6、如工程竣工后,甲方未验收而投入使用,则视为验收甲方验收合格。正式进入维保期。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1、双方商定本合同采用可调价格:
可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。因本工程是拆除重新装饰工程,为节省造价存在很多不确定因素,工程量以现场实际发生的具体工程量为准,主要材料价格以工程预算书报价中材料价格为参考价格,人工费、辅助材料价格参照河北省造价信息。
6.2、本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
6.3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料14天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在7天内,结清尾款。
第7条关于材料供应的约定
7.1、本工程甲方负责采购供应的材料、1设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值5%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
7.2、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第8条有关安全生产和防火的约定
8.1、甲方提供或由乙方设计的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程1消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条奖励和违约责任
9.1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
9.2、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
9.3、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.4、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
9.5、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条争议或纠纷处理
10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第11条附则
11.1、本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
11.2、本合同一式两份,双方各执一份。
11.3、本合同履行完成后自动终止。
11.4、附件
(1)建设工程预算书
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
年月日 年月日
施工合同范本2
甲方:
乙方:
经双方友好协商一致,同意由乙方对甲方的导热油及沥青管道保温部分进行维修,合同内容如下:
一、维修范围:甲方成型车间导热油管道、沥青管道的`保温层维修。
二、乙方负责维修施工及所用材料和工具,并确保施工安全。
三、合同金额:
采用单价承包方式,合同总价待维修工作全部结束后按实际维修数量结算。乙方提供发票,并承担相应的税款。
四、付款方式:本合同无预付款,等维修工作全部结束后一次性支付90%的维修费,留10%维修费作为质保金,质保期为一年,质保期满后如无问题,一次性付清质保金。
五、乙方应确保安全施工,施工期间的安全由乙方负全部责任,甲方不承担连带责任。
六、质量承诺:维修部位的质量保证期为一年,如维修过的部位在一年之内出现问题,乙方负责免费维修。
七、本协议一式四份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,由双方共同协商解决。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
盖章: 盖章:
年 月 日
施工合同范本3
甲方(法人代表):_________________身份证号码:_________________
住址:_________________
乙方代表:_________________身份证号码:_________________
住址:_________________
经甲、乙双方共同协商,本着平等、互利的原则,甲方愿意将位于加油站承包给乙方经营,具体事项如下:_________________
一、承包期限、租金及付款方式:_________________乙方承包期限暂定为伍年,租金为每年人民币_________元整(¥_________元整)。承包期限为贰零零玖年陆月壹日至贰零壹肆年伍月叁拾壹日为止。乙方于本合同签订之日起付给甲方第一年租金_________元整,以后以每年期满之日为期限,交付给甲方下一年的承包金。
二、甲、乙双方的权利及义务:_________________
1、乙方开业前,甲方必须将该加油站的各种设备、办公用品、日常用品等登记造册后,提供给乙方使用,并提供该加油站的有效手续、证件,保证乙方正常营业,如因手续或证件的问题造成乙方不能正常营业的,甲方必须赔偿乙方的一切损失。
2、甲方在收受乙方的承包金之日起,必须保证乙方享有该加油站壹整年的经营权。
3、在乙方经营期间内,甲方帮助乙方协调与当地有关部门的关系,并帮助处理与当地老百姓的纠纷等问题。
4、该加油站的路口搭接费用由甲方承担。
5、该加油站的`房产税及土地费用由甲方承担。
6、乙方在经营期间内,人员自招,自主经营,自负盈亏。
7、乙方在经营期间内,如遇设备检测、维修等费用均由乙方承担。
8、乙方在经营期间内,广告及宣传费用由乙方自己承担。
9、乙方在经营期间内,须加强安全管理,搞好站内环境卫生,爱护公物。如有损坏须照价赔偿。
10、乙方在经营期间内必须遵守法律,合法经营,不得做任何违法之事。
11、甲方原有加油站内的一切产物临时交付给乙方使用(附财产清单),合同期满后,乙方须将原有产物齐全有效地交还甲方,乙方如有添置物品,由乙方自行处理。
三、本合同生效之日前,该加油站的债权、债务由甲方承担;生效之日后的债权、债务由乙方承担。
四、如乙方在经营期间内,遇到不可抗拒的自然灾害等客观原因造成乙方不能正常经营,甲方必须无条件退还给乙方剩余的承包费。
五、在乙方承包期内,甲方不得转包该加油站给他人。在乙方经营期间内,甲方不得出售该加油站,如有违约,甲方须按每年承包金的叁倍赔偿给乙方。
六、在乙方承包期间内,甲方如欲出售该加油站,在同等条件下,乙方享有优先权。在乙方承包期满后,甲方如欲继续出租该加油站,在同等条件下,乙方享有优先权。
七、以上事项,望甲、乙双方共同遵守。如有违约,双方共同协商,协商未果,可诉诸法律。
八、本合同未尽事宜,经双方共同协商另订补充协议,具有同等法律效力。
九、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,自签订之日起生效,具有法律效力。
甲方签字(盖章):_________________联系电话:_________________
乙方签字(盖章):_________________联系电话:_________________
签订日期:_________________
施工合同范本4
甲方:
指定联系人姓名:
指定联系电话:
指定联系邮箱:
地址:
邮编:
指定店铺地址:
乙方:
地址:
指定联系电子邮箱:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、 服务项目:
1、服务对象
由乙方为甲方淘宝网店(网址: 帐号: )。
2、服务项目及费用:共计人民币: _________元整(大写) 万 仟 佰 拾 _________元整。
3、付款方式:
为保障甲乙双方权益本次服务费用分三个阶段支付:
第一阶段:本合同签订后,甲方即向乙方直接支付合同总费用_________%,即人民币 _________元整;
第二阶段:设计作品发布上线后的______日内甲方应向乙方确认支付剩余_________%的合同款,即人民币 _________元整。
4、服务时间:
(1)、自乙方收到甲方首付款后,乙方 日内应向甲方提供设计初稿;
(2)、甲方收到初稿后,乙方须积极配合甲方进行稿件修改,直至甲方定稿;
(3)、自甲方确认设计终稿后并付清相应合同款,乙方应在日内(此期间不做任何内容修改)将设计终稿发布上线至甲方网店。
5.服务定义:
⑴ 设计初稿:包含页面的整体颜色定位、排版格式、素材_________元整素,轮廓架构,概略图雏形。
⑵ 设计终稿:包含页面的整体颜色、格式、_________元整素、等其它细节部分调整,达到最终实际效果。
⑶ 发布上线:包含页面的整体代码编写、模板内容添加(不含宝贝描述)、首页图片美化、模板细节微调。
二、 项目合作流程
1. 甲乙双方明确服务条款、服务时间、费用等必要信息。
2. 由乙方拟定合同,并双方签约盖章(合同一式两份,甲乙双方各执一份)。
3. 乙方在签约后开始执行设计所需素材收集等准备工作,须收到甲方的合同款后才开始执行服务操作。
4. 乙方在规定时间内完成服务,完成后以书面确认函形式或邮件形式提交给甲方进行确认,如期间甲方有修改意见则通过书面确认函形式或邮件形式回复。
5. 甲方确认设计终稿后向乙方支付相应合同款。
6. 甲方投入使用后,支付剩余未支付费用。
三、 甲乙双方合作的权利和义务
服务筹备期:
1. 甲方需及时提供给乙方设计所需的所有材料,因材料提供问题所造成项目不能按时完成,由甲方承担所有责任。
2. 因甲方延迟支付合同款导致未能及时开展设计服务所造成的设计服务时间延长,由甲方承担所有责任。
3. 甲方需保证提供给乙方设计所需材料的完整性、结构清晰性。甲方保证提供给乙方的文字、图片等材料的真实性与合法性,乙方不承担对甲方所提供材料真实性与合法性的审核工作,因此,由此产生的一切法律责任以及给乙方造成的损失均由甲方承担。
4. 乙方不得在未经甲方允许的情况下,公布或向第三方透露甲方所提交的任何文件及信息。
服务执行期:
1. 甲乙双方必须委派项目负责人在项目执行过程中,积极配合及协调合作过程中的出现的要求及问题。
2. 乙方的.设计作品必须通过书面确认函形式向甲方负责人确认签字,一但确认后乙方有权拒绝任何理由的修改要求。
3. 乙方需在项目规定的时间内完成所有规定的服务内容,如在甲方密切配合的前提下,乙方未能及时完成服务内容所造成的损失由乙方承担。
4. 乙方必须根据甲方的要求在服务条款范围内进行设计服务。乙方所有的策划案及设计稿必须提交甲方审核。
5. 甲方对乙方所有设计成果拥有审核确定权。
6. 乙方不得擅自对甲方没有确定的设计成果上传并公之于众。
7. 在设计制作过程中,甲方对未确认的设计稿提出的修改要求,甲乙双方可共同协商整改方案,乙方应尽力协助实现。对有可能影响双方约定的完成时间的情况,乙方有权提出合理的延期请求,由双方协商确定具体时间。
8. 在修改过程中所造成的时间延误问题,由甲乙双方共同协商解决。
9. 甲方如对设计作品不满意,乙方需积极配合甲方修改调整,如修改范围已超过甲方原有的要求或修改书面确认函已确认过的内容,甲方将承担由此产生的一切费用。
10. 如因为乙方技术性问题造成甲方网店中的功能不能正常使用,乙方需无条件进行修改调整。
11. 因网店设计工作是十分艰巨的,不仅需要经过大量调研工作,更需一流设计师的创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,鉴于此甲方承诺无论任何理由如提前终止合同,仍向乙方支付相应阶段的服务费(甲乙双方一致同意终止的除外)相应阶段费用见本合同付款方式,譬如:服务进入到第二阶段时甲方提前终止合同,应向乙方支付本合同款的共计_________%的总费用。
服务完成
1. 乙方设计经甲方书面确认完成并交付给甲方后,甲方不得再要求乙方进行设计内容的修改,如必须执行修改的,甲方须承担修改所造成的服务费用。具体服务费用由甲乙双方商定。
2. 甲方需在乙方提交完所有执行文件后的3个工作日内付清所有剩余款项。
3. 在甲方付清应付乙方的全部款项后,甲方正式享有全部视觉设计知识产权,乙方此时才可提供所有设计的PSD源文件及执行文件给甲方,并且乙方不得以任何形式出售该视觉设计成果。
4. 服务完成后,乙方拥有成果展示权,需甲方允许乙方在乙方的网站或服务平台进行成果展示。
5. 服务完成后,如甲方未按时付清应付乙方的全部款项,乙方有权通过法律途径收回乙方所有设计成果。
四、网店后期维护
如乙方需要网店后期改动或增加内容另收取制作费用,另收取费用需甲乙双方协商一致后,以书面函合同形式签订完成。
甲方: 乙方:
授权代表签字: 授权代表签字:
______年______月______日
施工合同范本5
总包方:中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司(甲方)
分包方:深圳艺丰地产建筑发展有限公司(乙方)
根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则,SSG主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供,乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用,经甲乙双方协商一致,订立本甲供材协议条款如下:
一、钢材供应
1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地,甲乙双方进行车板交货,货量以车载重量磅单为准;由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸,并负责钢材入库堆放整齐,统一挂牌标识,妥善保管,严防丢失,其人力资费等均由乙方自行承担。
2、 甲方供应钢材,乙方用于工程可计取制作、安装损耗量,其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计,钢材制安损耗量乙方一次性包死,超领超用则由乙方承担增加的费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款;
3、 钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行,钢筋接头按冷压或螺纹接头(若采用其它方案则另定);
4、 钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收按钢筋供应合同和有关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收,每批钢筋全部进场后乙方材料员、项目负责人在“钢筋进场确认单”上签字确认,若钢材需抽检则甲乙双方共同现场取样送检,按规定抽检的一次检验费用甲方承担,若发生异议需复检,复检出不合格结果,则由甲方承担复检费,复检合格则由持异议方承担复检费。
二、商品砼供应
1、 供商品砼的数量按深圳市20xx年定额规则,按图纸所示意尺寸计算,扣减钢筋和砼中埋设物的.体积,其砼施工损耗率按总量的1.5%计(含试块及现场检验测试耗用量),砼损耗量乙方一次性包死。由于乙方原因造成砼用量超出本协议约定计算原则计算总量时,其超用量的材料费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。
2、 商品砼供应到现场,乙方按车计量,以商品砼车单验收单签认为准。由乙方指定的验收人在商砼送货单上验收签字,同时填写“砼罐车到场记录表”;
3、 乙方技术员应对每车商砼均应做塌落度测试,填写测试记录每批商砼浇筑完毕后,乙方将商砼送货单和“砼罐车到场记录表”于当日或次日转甲方物资主管,办理领料手续。每月28日前乙方与甲方确认上月26日至本月25日商砼进场验收的方量,每月30日前核对确认上月26日至本月25日进场验收的砼方量。
三、乙方施工质量如不符合设计或规范要求,需要返工的,其返工的材料费用均由乙方自身承担,由于甲方提供的材料质量问题造成损失由甲方承担。
四、在保证工程质量、工期前提下,乙方应尽可能节约资源;甲供材料若有节约则甲乙双方按5:5分享;
五、甲供材用量计划由乙方根据总工程进度需要求向甲方提交供材计划书,供材计划书须在前10天提出,若因乙方原因供材计划延迟提交而造成供货不及时或工期延误,则由乙方承担工期损失责任;若因甲方原因造成供材不及时则由甲方承担工期损失。
以上协议条款,甲乙双方遵照执行;
总包方:(盖章) 分包方:(盖章)
法定代表或委托代理人: 法定代表或委托代理人:
签约日期: 年 月 日
施工合同范本6
供方:
合同编号:
需方:
签订时间:
签订地点:
根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律规定,结合出口商品特点,经协商,供需双方达成如下协议:
一、 产品名称、规格、单价、数量、金额、质量标准及包装要求:
货物描述 数量 单价 总金额 质量标准 包装要求合计人民币金额(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 _________元整 角 分
二、 交货时间:见电汇底单传真后______日内送货到加工厂;
交货地点:供方自费将货物送到加工厂。
三、 结算方式,供方须凭真实、合法、有限的增值税专用发票(票证的要求按国家税务局有关政策执行)及时进行结算。以上及相关一切票证在需方向银行办理付款或向供方支付票据前交付需方,供方所提供票证若有虚假或非法、无效的,应依法向需方承担违约及赔偿责任。货款期限,带款提货。
四、 检验、验收:在需方对货物检验并接受货物前的一切风险、责任及费用由供方承担,发生不可抗力应即时通知需方。需方凭供方办理检验报告、码单和供方提供的其他验收所必须的能够证明货物品质状况的技术资料、证明等货到后验货。必要时应根据需方要求凭供方办理提供的由出口商品检验机构出具的检验报告及需方、外商的验收标准和方式验货。如合同货物的出口外商、需方的检验与供方所办理提供的检验标准、方式或检验结果有差异时,以前者为准。需方的检验、验收不在任何意义上解除供方所依法应该承担的产品质量责任。
五、 为保证需方出口履约,供方所交货物必须符合本合同约定及外商和国家规定的质量标准,鉴于需方出口远途运输的实际情况,需方对质量提出异议的期限为货到需方和外商指定地点、港口且需方和外商验收之日起六个月。
六、 合同的变更或终止,须征得对方书面同意。供方违约,需方有权自行变更、中止或解除合同,不承担违约责任,所产生的一切责任后果由供方承担。
七、 合同一经订立,必须严格履行。本合同项下对供需双方的各项规定和义务均规定有合同金额_________%的违约金,有多项违约,违约金累计计算。造成损失的还应赔偿损失。
八、 需方支付定_________元整。需方不履行合同,相应部分定金不再返还;供方违约,除双倍返还全部定金,引起需方的.外商索赔的,还必须接受索赔并承担违约责任。如需方已结清货款,供方在未按本合同规定的数量,质量或任一规定义务履行时,供方应双倍返还全部定金。供方向需方提供担保时,则担保方与供方一起向需方连带承担本合同责任和义务。担保书(协议)作为本合同的附件,与本合同不一致的,无论供需双方是否提供担保,不影响本条款所规定的其他权利义务。
九、 凡与本合同有关或因执行本合同所带来的一切争议,双方应协商解决或由需方所在地人民法院裁决。
十、 本合同字签字之日起生效。传真签字的,视为合同正本签字。
十一、 其他约定事项:
供方(盖章):
需方(盖章):
授权代表:
授权代表:
施工合同范本7
发包方(以下简称甲方)
发包方:
发包方驻工地代表:
地址:
联系电话:
承包方(以下简称乙方)
单位名称:
单位地址:
联系电话:
工程负责人:
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方发包的装饰工程(以下简称工程)有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程地点:
2、工程期限:
3、开工日期:
4、计划竣工:
第二条施工场地要求
1、开工前三天由甲方负责进行清场腾场地,为乙方入场施工创造条件。
2、甲方免费提供施工期间用水、用电,并要保证施工用水用电畅通。
3、房管、消防及物业管理对房屋的各法规、条例及相关手续,均由甲方负责。
4、如确实需要拆改原建筑结构(包括梁、柱、板、墙等)或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。
5、甲方双方应办理工程结算,从交付使用起,三个月内一次性付清。甲方应参与工程质量和进度的监督,并配合乙方进行竣工验收。
第三条工程变更
乙方必须按双方签字确认的施工图纸进行严格施工,甲方若对于正在施工中或已施工完毕的工程要求变动的,则须报请工程部批准,由甲方设计师据情提供新方案且经双方重新签字认可,方可生效,否则乙方有权按原图施工。工程变更所增加的人工、材料等全部费用由甲方承担,按实际数量计取,单价按原预算价为准。
第四条工期变更
1、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延。
3、因工程变更或非乙方原因造成的停水、停电及其它自然、非自然不可抗力因素而影响工期的,工期相应顺延。
4、甲方应积极配合乙方施工,若因双方配合问题引起的工期延误,双方共同负责。
5、合同签订时,甲乙双方应在每张图纸上签字认可,甲方对图纸未确认未签字,乙方则缓期开工,工期顺延。
6、施工期间,因甲方需要修改设计图纸或增加项目而需另外设计与预算时,须由甲方填写《工程变更项目申请表》交乙方备档,同时,双方须另行签订补充合同,并由甲方在相关设计图纸签字认可和付清增改项目的工程款后,乙方则予安排施工,工期相应顺延。
7、图纸一经双方确认,甲方如需修改和变更等,须征得乙方的同意,凡因修改、变更图纸导致工程项目增加费用的,均由甲方承担,工期相应顺延。
第五条工程验收
1、每个单项施工应分段查验(包括隐蔽工程),每种代购材料须请甲方配合乙方质检员验收。全部工程完工后,乙方向甲方发出口头或书面通知,甲方必须在三日内到场验收,若超时未验收,则本项工程视为合格,工程款结算后并办理移交手续。
2、工程竣工验收合格后,双方应办理工程结算,从交付使用起一个月内一次性付清。
3、承诺范围:为因乙方装修施工质量而出现的破损,由乙方保修。如属于甲方人为损坏及不可抗拒自然力或甲方自购材料而引起的质量问题,则不在保修范围之内。
第六条
1、双方商定,本工程的价款为:工程价款及结算人民币(大写):_____(小写)¥______________元整
2、本工程以预算表的项目为准,若在工程施工中,甲方有更改或增加项目时,双方须另行签订补充合同,并由甲方在相关设计图纸签字认可并付清增改项目的工程款,否则乙方有权拒绝该增加或更改项目的施工。
3、增加或更改项目单价的确定原则:甲方增加项目的工程量由双方现场确定;单价若原预算表中有此项目以预算表的单价为准;若无该项单价时双方同意以材料的市场单价共同协商计取。
第七条违约责任
1、甲方按本合同及时支付工程款,若在乙方发出口头或书面通知时甲方置之不理,乙方有权停工。若单方原因由此引起的停工,导致工程无法继续施工的,工期顺延。责任方应按合同价款_________%的违约金索赔给对方。
2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
3、合同生效后,任何一方变更、解除合同,该方应及时通知另一方,办理合同变更、终止协议,并由责任方赔偿对方相应的.损失,按装修合同总额_________%罚收。
第八条其它约定条款
1、甲乙双方决定分段验收。若乙方质量不合格,则乙方负责相应的返工费及负担有关所需材料费。
2、若因甲方项目的增补,造成工期延误,则工期以双方确认的工程变更单所规定的时间顺延。
3、乙方应严格按照施工图进行施工,若施工项目已进行,甲方要求修改方案,所发生的费用及乙方的误工费由甲方承担。
第九条附则
1、施工过程中甲、乙双方所签署的有关《工程项目变更表》、《工程验收单》等文件均可作为工程竣工验收依据。
2、本合同经甲、乙双方签署后实时生效,一式两份,双方各执壹份,具同等的法律效力。
甲方:乙方:
签章:签章:
代表人:代表人:
______年______月______日______年______月______日
施工合同范本8
建设单位:_______________ (以下简称甲方)
施工单位:_______________ (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_______市_______花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:_______________花园经济适用房。
2、工程地址:_______________市_____道。
3、工程范围:按设计图纸要求所有内容达到竣工验收,交房使用标准。 除桩基础外的_________栋楼的土建、水电安装工程;地上_________层_________栋,框剪结构,含电梯和公共部分装修,毛坯房和电梯标准(参照_________花园_________楼)含基础挖运土方,外运土方等全部内容;
4、总建筑面积约_____(以施工图纸为准)。
5、给排水做到外墙_____米,室内给水,到入户水表后安装_____个阀门;
6、承包方式:一次性固定单价合同,包括一切不可预见费用;
7、承包单价:_____元/每平方米,工程款预计:_____万(含税金);
8、强弱电工程;设计包括的强、弱电,配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。
9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘_____元;品牌由甲方确定。
二、施工准备
1、甲方
(1)负责做好水通、电通和道路通;
(2)组织有关人员进行施工技术交底;
(3)派 为现场代表,对工程质量进行监督、检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。
2、乙方
(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;
(2)现有板房使用,按原价折给乙方所有,从合同生效开始办理交接手续;
(3)组织施工人员和材料、机械进场;
(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;
(5)派 为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。
三、工程期限
本工程经甲乙双方协商一致,总工期_____天。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期,以甲方确认的开工时间为准,共计_____个月时间,总工期_____天。
四、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;
2、乙方在施工中必须遵守下列规定;
(1)凡用于本工程的材料必须保质保量,并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;
(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后,方可进行下道工序的`施工;
(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表,经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;
(4)工程竣工后:乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为_____年。
五、安全生产与文明施工
1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则,由施工方全面负责,必须按《_____省建设工程施工安全管理条例》和_____省建设工巢全施工操作规程等有关规定进行施工,并且与公司签订安全管理责任协议。
2、如因违安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故,一切责任由乙方负责。
3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工,施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失,全部由乙方负责。
4、乙方在施工过程中,必须听从甲方工地负责人指挥,配合施工,碰到问题,随时商量解决。
六、工程价款支付及结算
本工程为固定单价包干合同:承包总价暂定为人民币(含税金)_____万元;承包人自行垫资完成_____层_____栋主体框架到第_____层时(_____层顶楼板),发包人按承包人总造价的的_____%(_____万),支付工程进度款给承包人,且在次月_____日前支付;承包人完成_____层_____栋到封顶时,发包方按承包人总造价的_____%(_____万),支付工程进度款给承包人,且在次月_____日前支付;工程完工验收合格_____日内支付总工程量的_____%(_____万)工程款给承包人,且在次月_____日前支付;工程结算审计完成后,发包人在_____个工作日内支付至审计总造价的_____%给承包人;剩余_____%作为保修金,在工程竣工验收合格满_____年后_____天内付清(不计利息)。
争议解决双方在履行过程中发生合同争议,首先协商解决,协商不成,提交人民诉讼解决。
七、其它约定
1、本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章后_____日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。
2、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后_____日内,乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间,按支付工程款的时间每次退还_____%。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本9
发包方(甲方): 广州大学 合同编号:
承包方(乙方): 签订地点:广州大学
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:广州大学新校区 。
1.3承包范围: 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。
1.4承包方式: 。
1.5工期:本工程自200 年 月 日开工,于2XX年 月 日竣工。
1.6工程质量:按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收 。
1. 7合同价款:人民币¥ 元(大写) ,
第二条 甲方工作
2.1开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1 份,并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派 为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第三条 乙方工作
3.1指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
4.1甲方若要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意,并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。
4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,则工期顺延。
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条 关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》(gb50210-XX)等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准,甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的`原则选择确定该项的约定标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格(优良)标准。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收,如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工的,则工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收,甲方不予承认,此事项如甲方要求复验时,乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。
5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.5 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 10 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条 关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用下列第 种方式:
(1)固定价格。
(2)固定价格加 空白 %包干风险系数计算。包干风险包括 空白 内容。
(3)可调价格:详见本合同第十一条。
6.2本合同生效后,甲方分3次,按下表支付总额为¥ 元的工程价款。
拨款分 3次进行
拨款 100 %
金 额 (元)
工程完成30%时(乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时,向甲方交付按本合同价款5%计款的履约保证金)
30%
工程完成50%
20%
验收合格后支付竣工结算余款
50%
6.3 工程竣工验收合格一年后,乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方;甲方自接到上述资料的 天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意;并在 天内,结清尾款并退还履约保证金。
第七条 关于材料供应的约定
7.1凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。
7.3 材料设备应附有出厂合格证,如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方承担,否则由采购方承担。
第八条 有关安全生产和防火的约定
8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。
第九条 奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 / 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 / %支付滞纳金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金;逾期三十天后,甲方有权终止本合同,乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外,并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。[page]
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
9.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
9.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,可按下列方式依序解决:
1、提交广州仲裁委员会仲裁;
2、依法向广州市番禺区人民法院起诉。
第十一条 其他约定
11.1 甲方指派的代表,其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证,不能作为本合同甲乙双方结算的凭据;因特殊需要变更或增加工程项目的,须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工,并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工,施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。
11.2本工程竣工验收合格后,若项目没有调整或增减,则按投标价结算;若工程量减少则扣除相应减少金额后结算;若变更或增加工程量,变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算,若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按XX年《广东省安装工程综合定额》下浮 %结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。
11.3本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。
11.4本工程约定的工程质量保修金(即合同履约保证金)为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后,承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任。
第十二条 附则
12.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议。
12.2本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份。
12.3本合同履行完成后自动终止。
12.4本合同附件:
12.4.1施工图纸或作法说明
12.4.2工程项目一览表
12.4.3工程预算书
12.4.4会议纪要
12.4.5设计变更
甲方(盖章): 广州大学 乙方(盖章):
法定代表人:
施工合同范本10
甲方:(以下简称甲方);
乙方:(以下简称乙方);
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方经过充分协商,现就乙方向甲方提供仓储服务事项达成一致,并且双方均同意乙方授权旗下北京分公司代为履行本合同,特签定本合同共同遵守。
第一条:租用面积、时间
1、乙方及其关联公司在为甲方提供仓储服务,仓储面积为平方米。
2、库房租用面积为______年______月______日起至______年______月______日止;合同期满后经双方书面确认可以延长。
第二条:存放货物品名、规格、数量、货物包装方式
甲方应在货物存放到乙方仓库之前将所存货物的品名、数量、规格、包装方式及货物价值书面或传真方式告之乙方,作为甲方对乙方的《入库通知单》。
第三条:货物入库验收项目和验收方法
1、货物进入乙方仓库前,甲方应向乙方提供本次发货的清单(货物品名、数量、规格型号、单价等),如未提供必要的资料或提供资料不齐全、不及时,所造成的验收差错及贻误索赔期或者发生货物品种、数量不符合合同规定时,乙方不承担赔偿责任。
2、货物进入乙方仓库时,由乙方库管员代替甲方人员对货物进行清点及办理入库手续,货物的质量问题由甲方负责,货物的外观和数量由乙方负责。入库后乙方应为甲方开具入库清单,并签名盖章后传真至甲方,双方以此为准进行记账。
3、如入库数量与甲方《入库通知》数量不符或有货物异常现象,乙方有权拒绝入库同时应立即通知甲方人员,协助甲方人员与送货人员当时交涉解决。
4、乙方已通知甲方而甲方人员不能及时解决,则以乙方与交货人双方签字确认的货物清单为最终入库清单,乙方不负任何责任。
第四条:货物的包装、库房管理及保险
1、甲方负责货物的包装,包装标准按国家或专业标准规定执行,并应保证符合安全运输和安全储存的要求;由于包装不符合规定,造成货物损坏、变质的由甲方负责。
2、乙方负责甲方储存货物库房的安全。货物在储存期间,由于保管不善而发生货物灭失、短少、损坏的,将由乙方按约定赔偿损失(因不可抗力、货物的合理损耗、甲方的责任等原因造成的损失除外)。
3、甲方选择是否委托乙方办理仓储保险,如甲方委托乙方办理保险,保险费用由甲方支付。
第五条:货物入库、出库手续
1、甲方货物需要出入库时,乙方凭甲方单位介绍信和经办人签字或规定人员手书签字的通知方可办理,其他甲方人员无权要求出入库。
2、《出库单》需经乙方和提货方签字,《入库单》需经乙方和送货方签字,该记录为合同的有效组成部分,当事人双方各保存一方。
3、甲方必须将负责办理出入库人员的签字、印签在乙方处留存。如有变化,甲方必须提前书面通知乙方,否则因此造成的损失甲方承担。
4、甲乙双方任何一方更换管理员,需提前书面通知对方。
第六条:费用计算方及法及结算方式
1、库房租金为:;
2、租金支付方式:甲方将每月的仓库费用应在每月款到期日后五天内仍未收到租金的,甲方应每天按托欠总额的向乙方付租金滞纳金。
3、甲方按月缴纳租金,每月交纳的租金以当月实际占用仓储面积所需费用标准。
第七条:货物盘存
1、每月的日为库房盘存日(遇国家法定节假日向后顺延),乙方在每月的_____日向甲方提供一份截止上月底最后一天的货物库存明细和货物发放明细(需签字和盖章),甲方收到明细的______日内需将明细单签字盖章确认后回传至乙方操作地,如______日内不反馈信息,视同确认。
2、甲乙双方统一记帐方式,出库数量均以乙方实际支付甲方货物的数量(含赠品、不收费、退回甲方等情况发生所涉及的数量)为准进行记帐,当数量不符时,乙方需在提供给甲方的库存明细单中注明差异原因,并得到甲方的确认。
3、乙方应履行甲方的“货物先入先出法”的库房管理制度。
第八条:违约责任
1、甲方责任
(1)易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物,必须在《入库通知》中注明,并向乙方提供必要的保管运输技术资料,否则造成的货物损毁、仓库损毁或人员伤亡,由甲方承担赔偿责任直至刑事责任。
(2)货物临近失效或已失效有异状的损失由甲方承担。
(3)未按国家或合同规定的标准和要求对存储货物进行必要包装的,货物损坏变质的,由甲方负责。
(4)甲方有为乙方保守商业秘密的义务。
2、乙方责任
(1)在货物保管期间未按合同规定的存储和保管,造成货物灭失、短少、污染、损坏的,对于乙方保险的货物,则乙方协助甲方理赔,保险公司规定的免赔额由甲方承担,在保险公司做出理赔后,乙方无需向甲方再做出任何赔偿。甲方未通过乙方投保的货物(包括甲方自行投保的`货物和没有办理任何保险的货物)、以及委托乙方投保但保险公司没有理赔下来的货物灭失、短少、污染、损坏的,乙方赔偿的总额最高不超过每1千克_________元整;如果实际损失额低于按_________元整/千克计算所得数额,则按实际损失赔偿。对于甲方自行投保的乙方不承担第三方追偿责任。如有第三方(包括但不限于保险公司,权利受让人)向乙方追偿的,全部由甲方承担,给乙方造成损失的,由甲方赔偿乙方全部损失。
(2)乙方具有为甲方保守商业秘密的义务。
(3)乙方负责货物的装卸,出入库及分拣业务。
第九条:合同的变更和解除
1、合同期内任何一方不得擅自变更或解除。如确有特殊原因不能继续或需变更时,需经双方同意,要变更或解除必须提前一个月与对方协商,双方达成一致方可变更。
2、不可抗力事故:遇有不可抗力事故的一方,应立即将事故书面通知对方,并提供事故详情及不能履行的理由及相关证明,对因不可抗力造成的损失乙方不承担违约责任。
3、变更或解除此合同,应当以书面形式提出或答复。
第十条:本合同在履行时如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可向乙方所在地人民法院起诉。
第十二条:签订本合同时双方应书面指定本合同的实施人,其行为为公司行为。
第十三条:本合同自盖章(或签字)之日起生效,一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。
附:甲方提供产品成本价目表,双方营业执照复印件。(个人用户需留存身份证复印件)
甲方:乙方:
法人代表人或委托人:法人代表人或委托人:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
签字日期:签字日期:
施工合同范本11
甲方:
乙方:
甲乙双方经充分协商就________________工业用地职工餐厅改造工程的施工图设计合作达成以下一致意见:
一、项目基本情况
1、项目名称:_______________________________________。
2、建设地点:_______________________________________。
二、合同工期
1、开工日期:______年______月______日。
2、竣工日期:______年______月______日。
3、合同工期总日历天数:______天。
4、在施工中,若遇人力不可抗拒的自然灾害而造成损失,工期延误等,按建设单位对甲方的有关规定,并在对甲方实施后,甲方对乙方实施。
5、如在施工中,乙方未按照甲方及建设方的有关施工进度组织安排施工,造成建设方对甲方工期延误进行罚款,甲方有权对乙方所承包的工程进行分割,并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。
三、甲方的权利和义务
1、负责与建设单位联系业务技术有关事宜。
2、指定编写设计要求与设计指南。
3、负责给乙方确定设计方案。
四、乙方的权利与义务
1、按提供的设计概念方案认真核实图纸及各项指标。
2、设计成果必须满足甲方的要求和现行的设计质量管理规定。
3、该项目设计成果满足进度计划、施工图设计深度达到优质质量,按照设计审查相关部门的要求,修改并完善设计成果。
4、按照要求,提供电子版文件、具体成图参数。
五、劳务质量
1、乙方必须按照设计文件、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。
2、乙方必须服从监理和甲方现场人员的质量管理。
3、全部工程质量合格率_________%。
4、由于乙方原因未达到上述标准造成工程质量不合格,甲方不予验工,并有权责令其返工,所有费用由乙方自行承担,直至达到质量要求标准,返工费用及违约责任全部由乙方承担,工期不予顺延。如建设单位对乙方承担项目工程质量进行罚款,甲方将按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。
六、涉及计费及付款方式
1、设计费:按照_________________元整/平米计算,总共约_________________元整(_________元整),最后以施工图面积结算。图纸交付日期:______年______月______日。
2、施工图初稿交付后______日内,甲方支付乙方设计费________,即_________________元整。
3、依据初稿审核意见修改施工图提交后,通过审查后七日内,甲方支付乙方设计费_______________%,即___________________元整(_________元整)。
4、剩余部分图纸提交后,通过审查并修改完成设计遗留问题后七日内,甲方支付乙方设计费______________%,即___________________元整(_________元整)。
七、社会保险
甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
八、本协议的签订和违约责任
1、本协议签订后,双方应本着诚信的原则完全的履行协议,除非因不可抗拒的`因素发生,否则未经双方一致同意,任何一方不得单方面解除协议,如有一方单面解除协议应承担违约责任,给守约方造成的经济损失应承担赔偿责任。
2、若乙方约定时间不能交付设计成果,按延误天数每日扣除______________%的设计费。
3、乙方严格按照甲方提供的概念方案进行施工图设计,甲方及时配合沟通,若中途有重大改变,经双方协议,若乙方按照约定时间交付设计成果后,由于其他原因设计方案做重大改变或工程未实施,甲方在得之该情况后______日之内,把相应的设计阶段全部结清,乙方交付设计成果后三个月内结清全部设计费。
九、其他
1、甲、乙双方本次协议友好合作结束后,甲方优先考虑乙方承担后续设计任务。
2、本协议一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。
甲方:(签章)
经办人:
地址:
联系电话:
______年______月______日
乙方:(签章)
经办人:
地址:
联系电话:
______年______月______日
施工合同范本12
甲方:
乙方 装饰公司
甲方委托乙方负责室内设计工作,根据《中华人民共和国软装工程施工合同法》及相关法律法规,双方友好协商一致达成如下条款,愿共同遵守:
1.设计面积与设计要求
1.1面积:
(详见附图)
设计依据:依照甲方提供的平面图或相关文件为本项目规划基础 (预算不含)
1.2设计要求
甲方应明确提供指标性的设计意念及功能需要,乙方应按照甲方要求进行设计,乙方的设计案必须满足甲方的总体效果及功能要求。甲方有责任提供相关的政策法规,若甲方已制定该项目管理公司,甲方应提供物业管理共识的设计手册及设施标准,乙方提交的设计文件与图纸应符合国家及地方的这几规范,若有违反相关的法令法条与政策规范,乙方应予以无条件修改方案,以满足相关法规。
2服务范围
设计阶段
2.1方案设计
在此阶段乙方应该在甲方建立本工程的方针或需求。甲方应清楚说明本专案的目的与目标、预算及整个专案的时间架构与应完成的日期。
签约后,乙方将于甲方确定工程的范围及其各项设计要求,与甲方进行设计需求确认。
(1)根据乙方的经验提出建议,确保装修效果能符合甲方的需求
(2)配合甲方装修预算限制进行设计,确保装修工程能顺利发包。概要制定后,乙方应准备包括空间安排相关的平面图、草图、材料与色彩等以说明此设计。
2.2方案设计解读
乙方应提供一式三份设计方案。方案中的文本内容(包括平面配置图)、设计风格图片、主要空间效果图、材料板、道具图片应向甲方进行简报,并与甲方协商及确定风格定位的设计计划。
2.3扩初设计
上文详述的设计项目在获得甲方书面确认后,乙方将进行下列范围的神话设计,并提供一式三份扩初方案图纸包括以下内容:
(1)平面空间布置设计
(2)地面饰料和图案等设计
(3)天花设计
(4)二次机电管路设计
(5)空间立面设计图,包括相关细部及表面材料等
(6)非甲方指定的家具(含五金配件)设计
(7)重点部位剖面图
在客户支付完成此阶段为止的所有费用后,乙方将为甲方提交此阶段所述的所有设计图纸文件
2.4施工图说
乙方应根据甲方核准,并经甲方正式确认的扩初设计方案准备施工图,如平面图、尺寸图、地坪图、材料表、中终端配置图、五金配件样品、天花图、立面图、道具及软装饰材料表等图样,并需根据业界的施工标准。乙方应提供5份完整施工图纸,1份材料板。 施工阶段
2.5协助发包交底设计交底完成时,乙方应当参与由甲方负责召开及主持的设计说明会,协助甲方对相关厂商的图说工作。
2.6技术性协助
施工期间如甲方要求负责各分区与机电、消防、水电、弱点、监视、电脑系统等相关设计的总协调及矛盾解决,乙方应当予以协助配合,但不包含上述工作的整图及绘图工作。
3设计费
3.1本项目设计服务费:人民币 元整, (含税)
3.2设计费不包括下列服务范围:
(1)特定的灯光设计与音响设计
(2)如甲方要设计模型、样品制作、样品采购、大型彩图等制作或复印按实际成本另行收费,但须经甲方核准
(3)属于原土建、结构与安装工程的设计工作
(4)外地差旅费用
(5)施工期间的工地管理
(6)属于业主方或施工方的工作内容,如城建、防疫、消防的报建
手续
(7)相关的设计图框、签证与图审费用
(8)一切对政府及公务单位办理申请的手续费、规费
4.付款方式
5.乙方的责任
5.1乙方应负责本约规定一切设计执行,以及一切相关的协调事宜。由乙方执行的设计均应符合法律及业界基本标准,且应具良好的技术,若需修改设计,则应取得双方书面的核准。
5.2除非事先取得甲方同意,乙方不得对外人泄露本工程有关的资料。
5.3乙方按照甲方要求进行设计,乙方的设计案必须满足甲方的总体效果及功能要求,符合政策法规,若存违反政策法规,导致甲方审批受阻的,乙方应无条件修改设计,以满足相关法规。若乙方修改设计案后,仍无法取得审批的,甲方有权单方面解除本合约且无须承担解约责任,若乙方的设计案因上述原因致使甲方遭受损失,除应退还已交付的设计费外,应支付本合约总额的10%的违约金。
5.4乙方确保其提供的设计案是自主设计完成且不会侵犯到第三方现存受法律保护的合法权益。若乙方侵犯第三方权益,致使甲方承受相关的赔偿请求、民事诉讼、行政处罚等不利后果的`,乙方应当向甲方赔偿损失,包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
6甲方的责任
6.1甲方应提供符合中国现行的设计规范及有关技术标准的规定以供乙方遵循,如遇政策法规不清楚时,由甲方负责释疑,并且由甲方负
责与政府审批部门协商
6.2甲方应协助乙方取得进出工地的权利,并可以使用工地的设施,包括电梯、厕所、电力、水及其它设施,以顺利执行工作
6.3规划工作进行中,因甲方要求变更规划,乙方应予以充分配合,因此而影响规划进度的,甲方必须给予乙方相应的顺延时间;变更设计责任非属乙方时,乙方有权请求甲方支付相应的额外支出费用;
6.4规划作业于进行阶段时,甲方有权指示乙方更改图样、建材、品牌等,乙方每阶段所提出的规划方案经甲方审核及双方书面签字确认后视为阶段完成。所有室内设计图与规格的产权属乙方所有,这些数据仅供用于本项目的目的,甲方不可将其用于本协议规定之外的任何目的。
7其他约定
7.1本合约中所订立的各项工作,如需乙方设计师至现场,甲方应于三日前以书面通知;
7.2乙方应负责在甲方发包预算范围内完成设计任务,并协助甲方完成发包及监督施工成果。如甲方无法于预算范围内完成发包时,乙方应调整设计或协助达成整体的设计效果。
7.3出现不可抗力事件后,受影响一方应当在14日内通知对方,并应在不可抗力事件结束后向对方提交有关部门出具的书面证明。软装工程施工合同一方当事人因不可抗力不能履行软装工程施工合同时,在不可抗力影响所及范围之内,免于承担违约责任。
7.4本软装工程施工合同未尽事宜,双方可以协商解决,也可另行签订补充协议。
甲方:乙方
日期日期
施工合同范本13
租方(以下简称甲方)___________
承租方(以下简称乙方)___________
根据有关法律法规,甲乙双方经友好协商一致达成如下厂房租赁合同条款,以供遵守。
第一条租赁物位置、面积、功能及用途
1.1甲方将位于__________________的厂房(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积为_________平方米。
1.2本租赁物采取包租的方式,由乙方自行管理。
第二条租赁期限
2.1租赁期限为______年,即从______年______月______日起至______年______月______日止。
2.2租赁期限届满前一个月提出,经甲方同意后,甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下,乙方有优先权。
第三条厂房租赁费用及相关事项
3.1租金
租金每年为人民币_________元整。
3.3押金
乙方在签订合同后向甲方一次性交付押金_________元整,押金不计利息,租期届满,如乙方不再续租,甲方应全额退还乙方押金。
第四条租赁费用的支付
每年支付为在月日支付前半年租金,月日前支付后半年租金,先付租金后使用,即每次交付半年租金。
第五条租赁物的转让
5.1在租赁期限内,若遇甲方转让出租物的部分或全部产权,或进行其他改建,甲方应确保受让人继续履行本合同。
第六条场所的维修,建设
6.1乙方在租赁期间享有租赁物所有设施的专用权。乙方应负责租赁物内相关设施的维护,并保证在本合同终止时归还甲方。
6.2乙方在租赁期限内应爱护租赁物,因乙方使用不当造成租赁物损坏,乙方应负责维修,费用由乙方承担。
6.3乙方因正常生产需要,在租赁物内进行的.固定资产建设,由双方另行协商解决。
第七条租赁物的转租
租任期限内,乙方可将租赁物转租,但转租的管理工作由乙方负责,包括向转租户收取租金等。本合同规定的甲乙双方的责任和权利不因乙方转租而改变。
如发生转租行为,乙方还必须遵守下列条款:
1、转租期限不得超过乙方对甲方的承租期限;
2、乙方应在转租租约中列明,倘乙方提前终止本合同,乙方与转租户的转租租约应同时终止。
3、无论乙方是否提前终止本合同,乙方因转租行为产生的一切纠纷概由乙方负责处理。
支付三个月租金作为违约金。
第八条合同的终止
本合同提前终止或有效期届满,甲、乙双方未达成续租协议的,乙方应于终止之日或租赁期限届满之日迁离租赁物,并将其返还甲方。
第九条适用法律
本合同受中华人民共和国法律的管辖,本合同在履行中发生争议,应由双方协商解决,若协商不成,则通过仲裁程序解决,双方一致同意以花都区仲裁委员会作为争议的仲裁机构。
第十条其它条款
10.1本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议。
10.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
第十一条合同效力
本合同经双方签字盖章,并收到乙方支付的首期租赁款项和押金后生效。
甲方(印章)
身份证:
地址:
电话:
签订时间:______年______月______日乙方(印章)身份证:地址:
电话:
签订时间:______年______月______日
施工合同范本14
甲方:
乙方:
为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。
施工工期:自 年 月 日(自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延)
第四条:工程质量
1、甲方保证在保质期内不脱皮,基本不褪色。
2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。
3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第五条:竣工验收
双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。
第六条:甲方、乙方责任
一、甲方责任
1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。
2、按第三条款支付乙方进度款。
3、负责提供与施工相关的资料。
4、甲方派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
5、负责组织工程的`竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。
2、乙方委派
3、负责提供内墙工程验收资料,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。
4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
6、做好文明施工、工完场清工作。
第七条:违约责任及争议
1、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。
3、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。
第八条:其他
1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份,甲乙双方执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
电话号码: 电话号码:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
施工合同范本15
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就 的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式: 全包 。
2、工程内容:包括低压总表1块,安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆,安装低压户表塑料表箱,分户表 块。
三、工程工期
1、工程时间: 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。
2、工程开工条件:乙方按照用电需求完成施工,要求在 月 日前完成交付工作。
3、如遇下列情况,工期相应顺延。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续,施工工期顺延。
四、图纸资料
1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
五、材料设备供应
材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》)
六、工程质量
1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量:合格工程。
七、工程价款
本工程总包价为人民币 万元。(大写: 元整)。
八、工程费用标准及结算方式
1、工程采用《20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》以及《20KV及以下配电网工程预算金额》【20xx】年的定额及配套定额。
2、工程费付款方式:签订合同之日付工程款的50%,工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、提供乙方办理设备迁移所需的材料,并协助乙方办理相关手续。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的.不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求,施工现场满足施工运输的需要。
6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。
7、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
8、在设备未投入运行前,负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作,因保卫不力造成设备偷窃,由甲方负责,乙方按照50元/天支付甲方安保费用。
9、甲方驻工地代表:联系电话:
十、乙方承担的主要工作及责任
1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。
2、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。
3、严格按照设计标准施工。
4、乙方必须按规程制度和合同规定,服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理,且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。
5、工程质量:本工程应符合《电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)相关要求,质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。
9、乙方驻工地代表:联系电话:
十一、安全施工
1、甲方应积极配合乙方做好安全设施,应对施工现场进行障碍物清理,清除施工现场及安全隐患,确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工安全,并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
十二、工程竣工验收
1、竣工验收标准:《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为:自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内,如发生质量问题,甲方在 当 日内通知乙方,乙方应在接到通知后 当 日内派人进行维修。否则,甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责,并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。
4、本合同一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签订时间: 年 月 日
【施工合同】相关文章:
施工施工合同04-08
施工施工合同(15篇)01-13
施工施工合同15篇01-01
施工合同01-20
施工的合同03-04
有关施工合同房屋施工合同范本11-17
简单施工合同11-23
护坡施工合同01-15
厕所施工合同02-23
项目施工合同02-21