当前位置：范文派>合同范本>工程合同>建筑工程设计合同

建筑工程设计合同

时间：2022-08-29 08:27:08 工程合同我要投稿

建筑工程设计合同

　　随着人们法律意识的建立，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的建筑工程设计合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

建筑工程设计合同

建筑工程设计合同1

　　发包人：______________________________

　　设计人：______________________________

　　发包人委托设计人承担______________________工程设计，工程地点为______________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订依据

　　. 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：____________________________________________________________________________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.合同书

　　3.2中标函(文件)

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

　　________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　____________________________________________________________________________________________________________

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　____________________________________________________________________________________________________________

　　第七条费用

　　7.双方商定，本合同的设计费为___________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的xx年限为___________年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的___________%。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目

　　开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第___________种方式解决：

　　(一)提交___________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　2.发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　2.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　2.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的'加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　2.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　2.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　2.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　2.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人___________份，设计人___________份。

　　2.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　2.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　2. 0未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：_________

　　设计人名称：_________

　　(盖章)_________

　　法定代表人：(签字)

　　法定代表人：(签字)__________________

　　委托代理人：(签字)_________

　　项目经理：(签字)_________

　　住所：_________

　　邮政编码：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　开户银行：_________

　　银行帐号：_________

　　建设行政主管部门备案：_________

　　鉴证意见：_________

　　(盖章)_________

　　备案号：_________

　　经办人：_________

　　备案日期：__年__月__日

　　鉴证日期：__年__月__日

建筑工程设计合同2

　　发包方(以下简称甲方)：____________________________________________

　　住所地址：__________________________________________________________

　　联系电话：_______________________

　　手机号：_________________________

　　承包方(以下简称乙方)：____________________________________________

　　单位名称：__________________________________________________________

　　营业执照号：________________________________________________________

　　注册地址：__________________________________________________________

　　法定代表人：______________________

　　联系电话：________________________

　　委托代表人：_____________________

　　_联系电话：________________________

　　设计负责人：___________________

　　联系电话：________________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条工程项目

　　甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

　　工程名称：_____________________________

　　工程地址：_____________________________

　　第二条设计收费及支付方法

　　(一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为

　　元平方米(套内使用面积)，估算总收费元，金额大写

　　元。

　　(二)付款方式

　　甲乙双方经协商采用以下付款方式(将不选定的方式划去)

　　、双方另定。

　　2、按下列方式执行。

　　( )上门测量，价格：_________元

　　(2)定金：元

　　(3)出平面方案图，方案：份，价格：_________元份

　　(4)出平立面图及剖面图，价格：_________元

　　(5)出水电施工图，价格：_________元

　　(6)出效果图，价格：_________元张

　　第三条设计内容及完成日期的约定

　　(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

　　(二)平立面图

　　、平面家具布置图;2、地面图;3、天花图;4、现场制作的家具立面图;5、门立面图;6、厨房、卫生间立面图(定做的厨房除外);7、电视背景墙立面图;8、其它现场需施工墙面的立面图

　　(三)剖面图

　　、应标明材质、用料、颜色等

　　2、门窗套剖面图

　　3、家具剖面图

　　4、玄关剖面图

　　5、厨房上下柜剖面图

　　6、天花剖面图

　　7、电视背景墙剖面图

　　8、其它需施工处剖面图

　　(四)水电施工图

　　(五)甲乙双方约定，从合同生效之日起，天内完成平面方案图;

　　平面方案通过后天内完成全套施工图。

　　第四条双方责任

　　(一)甲方责任

　　、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

　　2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

　　3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　(二)乙方责任

　　、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。

　　第五条违约责任

　　(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。

　　(二)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

　　(三)甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

　　第六条合同生效、中止与结束

　　(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

　　(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

　　(三)因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还。

　　(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第七条合同纠纷解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

　　1、向消费者委员会申请调解;

　　2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

　　3、向有管辖权的人民法院起诉;

　　4、其它解决方式：_______________

　　第八条未尽事宜与附加条款

　　(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　(二)本合同附加条款如下：

　　1、_________

　　2、_________

　　3、_________

　　第九条合同文本

　　5.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　5.2本合同签订后工程不得转包。

　　5.3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　5.4合同履行完后自动终止。

　　5.5本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　签章：_________

　　签约地址：_________

　　签约日期：_________

【建筑工程设计合同】相关文章：

工程设计合同08-10