当前位置:范文派>合同范本>工程合同>防雷工程合同

防雷工程合同

时间:2020-07-14 16:01:51 工程合同 我要投稿

防雷工程合同(精选3篇)

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编整理的防雷工程合同(精选3篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

防雷工程合同(精选3篇)

  防雷工程合同1

  建设(发包)单位:________单位

  施工(承包)单位:________防雷技术有限公司

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双发就________系统防雷工程的施工事项经协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:______防雷工程。

  1.2 工程地点:______企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。

  1.3 工程内容:______研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。

  第二条 工程承包范围

  2.1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工,并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料(见《预算清单》)。

  第三条 防雷工程工期

  3.1 承包人承包工程由年月束,工程结束后三天之内通知甲方验收。

  第四条 防雷工程质量标准

  4.1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。

  第五条 防雷工程验收

  5.1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请____市专业机构进行工程合格验收(相关验收费用由甲方承当,乙方可负责免费为甲方联系专业机构)。

  第六条 防雷工程造价

  6.1 合同预算总价款______元人民币整(人民币大写:______元整),其中:主材费为________元人民币整,安装费用为________元人民币整,税金为________元人民币整。

  第七条 拨款和结算方法

  7.1 合同生效后3天内,发包人应向承包人支付工程总造价40%共计________元人民币作为定金(因承包方要购买主材料及辅料)。

  7.2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计________元人民币至乙方账户。

  7.3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收,验收合格后支付工程款20%共计________元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。

  7.4剩余10%工程款共计________元人民币作为工程质量保证金,本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。

  第八条 双方责任

  8.1 甲方提供质量、安全、工期要求,并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时,发现乙方的防雷工程不合格,乙方必须立即无偿更换,直至达到甲方验收标准为止,由此给甲方造成的损失,由乙方承担。

  8.2 甲方指派______负责与承包人联系,对防雷器件及有关辅助材料进行验收,对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。

  8.3 乙方指派______负责与发包人联系,解决由承包人负责的各项事宜。

  8.4严格按照图纸或作法说明进行施工,按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。

  8.5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外,其他所需器具、材料等费用由乙方自理,做好施工原始记录,汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工,若发生由乙方引起的安全事故等,全部由乙方负责。

  第九条 质量保修范围和质量保证期

  9.1 防雷工程交付之日起三年内,承包方提供的防雷器件(见清单附件)出现质量问题或因雷击产生损坏,由承包方免费负责维修或更换,三年之后,提供有偿维修服务。

  9.2 本次防雷工程的防护范围包括:研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保,即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件,由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。

  9.3 工程未经交付,发包人已经实际予以使用的,由此发生的质量问题及其他一切法律责任,由发包人承担。

  9.4防雷工程中所使用的一切防雷器件,甲方不得擅自触摸、拆卸,否则责任自负。

  9.5 防雷工程交付使用后,若甲方需要更换或增设防雷保护对象,必须事先通知乙方,办理相关手续后,方可实施,否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。

  第十条 违约责任

  10.1 发包人违约责任

  10.1.1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  10.1.2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  10.1.3 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。

  10.1.4发包人未办理任何手续,擅自同意拆改建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包人负责并承担损失。

  10.1.5 对约定的预付款,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。

  10.1.6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

  10.2 承包人违约责任

  10.2.1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

  10.2.2 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包人负责并承担损失。

  10.2.3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的,承包人承担违约责任。

  10.2.4因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的,承包人承担违约责任。

  10.2.5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付。

  10.2.6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

  第十一条 合同的终止与解除

  11.1 除本合同第九条(质量保修范围和质量保证期)外,发包人、承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。

  11.2 合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  11.3 发包人、承包人协商一致,可以解除合同。

  第十二条 争议或纠纷处理

  12.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,可采取协商解决或请有关部门进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时,由承包人住所地人民法院管辖。

  第十三条 附则

  13.1 《预算清单》是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  13.2 双方经协商签订的其他补充协议,均为本合同的附件。

  13.3 本合同及《预算清单》一式____份,双方各执____份,双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章):

  委托代理人:

  单位地址:

  电话:

  开户银行:

  户名:

  账号:

  20___年__月__日

  乙方(盖章):

  委托代理人:

  单位地址:

  电话:

  开户银行:

  户名:

  账号:

  20___年__月__日

  防雷工程合同2

  甲方:______县气象局

  乙方:______________

  为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范,杜绝因防雷设施不合格而返工的现象,根据《____市雷电灾害防御管理办法》的`规定,经甲、乙双方协商,约定如下:

  一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。

  二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明),并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下,一个工作日内完成审核、提出审查意见,符合要求的发给审核证书。

  三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试,并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为:________。

  四、根据____市物价局文件规定,乙方应缴纳:

  1、图纸设计审核费________元。(工程预算的________‰)

  2、施工监审费________元。(每次________元)

  两项费用总计________元(大写________万________仟________佰________拾________元)。

  五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料,及时联系甲方,对甲方提出的问题及时整改。

  六、以上条款,甲、乙双方如有违反,将按照《中华人民共和国气象法》、《____市防御雷电灾害管理办法》的有关规定,给予处罚。

  甲方(签章):_____________

  乙方:___________

  _______年_______月_______日

  防雷工程合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确双方在防雷工程安装过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  工程项目

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包范围和内容:防雷安装工程(详情按预算,卫生间局部等电位只预留联接端,局部电位箱(盒)不计在此造价内,如需安装则另计)。

  四、工程总造价为;

  防雷工程准备

  一、甲方:

  1、配合乙方做好安装施工现场电源,变压器断开、接通等工作,并要满足安装施工的用水,用电方便。

  2、提供给乙方放材料场地。

  二、乙方:

  1、组织安装施工,管理人员和材料,施工机械进场。

  2、编制防雷施工预算,结算表。

  3、乙方代表甲方办理防雷工程报建手续,报建审图检测费由甲方负责。

  工程限期

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为土建完成后一个月内完成。

  二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:

  1、按安装施工准备规定,不能提供安装施工场地、水、电源、道路未能接通、断开的。

  2、不能配合乙方做防雷安装工作的。

  3、人力不可抗拒的因素而延误工期。

  工程质量

  1、工程各质量不符合质量标准,乙方将予以改进完善直到合格为止。

  2、凡属乙方施工方面的防直击雷工程,在1年保修期内,如遭受雷击损坏,乙方将在一周内维修完成。不属于防直击雷防护的电器设备等的雷击损坏不在保修范围内。

  工程价款的支付与结算

  一、本合同签订后,工程款按总造价支付20%即人民币______;在完成第10层板面工程时,支付总工程款的30%为人民币;在完成第20层板面工程时,支付总工程款的30%为人民币;工程竣工经当地防雷检测所验收合格,乙方取得防雷合格证时,甲方支付工程总造价的20%即人民币一次性付清。

  二、本合同造价结算方式:现金/转账。

  工程验收

  一、竣工工程验收,以国家颁发的《建筑物防雷设计规范》和符合IEC国际专业标准等技术文件为依据。

  二、经甲、乙双方验收合格后,甲方须及时办理验收签证手续。

  三、工程结算后,由乙方提供文档。

  违约责任

  乙方责任:工程质量不符合合同规定的,负责无偿修进或返工。

  甲方责任:按合同规定拨付工程款,否则乙方有权停工。

  附则

  一、本合同一式叁份,甲乙双方各执正本一份。

  二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。

  三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的合法附件。

  甲方(签章) 乙方(签章)

  代表人(签章) 代表人(签章)

  年 月 日 年 月 日

【防雷工程合同(精选3篇)】相关文章:

1.精选工程工程合同3篇

2.精选工程工程合同四篇

3.【精选】工程工程合同3篇

4.精选工程工程合同八篇

5.【精选】工程工程合同7篇

6.【精选】工程工程合同6篇

7.精选工程工程合同九篇

8.【精选】工程工程合同八篇