当前位置：范文派>合同范本>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2023-04-28 10:43:18 工程合同我要投稿

【精选】工程合同范文集合7篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的工程合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【精选】工程合同范文集合7篇

工程合同篇1

　　1、指定分包商由（A）指定或选定。

　　A、业主

　　B、承包商

　　C、设计单位

　　D、业主和承包商共同

　　2、施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的（D）。

　　A、内外部条件的变化

　　B、发包人应承担责任的原因

　　C、协调管理的原因

　　D、承包人的原因

　　3、在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（A）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。

　　A、采购方和运输部门

　　B、供货方和采购方

　　C、供货方和运输部门

　　D、供货方、采购方及运输部门

　　4、在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（B）。

　　A、1‰

　　B、2‰

　　C、3‰

　　D、5%o

　　5、甲施工企业与乙承重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定5月10日甲付给乙

　　100万元预付款，6月21日由乙向甲交付两辆起重机，但到了5月10日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（D），以维护自己的合法权益。

　　A、终止合同

　　B、转让合同

　　C、行使同时履行抗辩权

　　D、请求对方提供适当担保

　　6、下列财产中，不可以作为抵押物的是（C）。

　　A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物

　　B、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

　　C、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

　　D、抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

　　7、由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（A）承担。

　　A、采购方

　　B、供货方

　　C、代运方

　　D、采购方和供货方共同

　　8、承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（A）d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

　　A、7

　　B、14

　　C、28

　　D、30

　　9、 FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是（D）。

　　A、拖延支付工程款

　　B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰

　　C、施工图纸有错误

　　D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔

　　10、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，保留金是按合同约定从（D）中相应扣减的一笔金额。

　　A、合同价内的暂列金

　　B、业主应交付的预付款

　　C、承包商应交付的定金

　　D、承包商应得的工程进度款

　　11、关于抵押权实现的表述中，不正确的是（D）。

　　A、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有

　　B、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿

　　C、债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼

　　D、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿

　　12、施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知，通知的'内容不包括（D）。

　　A、试车内容

　　B、试车时间

　　C、试车地点

　　D、对承包人的要求

　　13、关于质押的表述中，不正确的是（A）。

　　A、质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征

　　B、债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物

　　C、质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿

　　D、质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保

　　14、 FIDIC《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完

　　完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称

　　为（B）。

　　A、缺陷通知期

　　B、合同工期

　　C、合同有效期

　　D、施工期

　　15、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规

　　定，下列表述中正确的是（C）。

　　A、合同无效，但已履行部分双方不再返还

　　B、合同无效，已履行部分双方返还

　　C、合同已成立，甲公司承担违约责任

　　D、合同未成立，已履行部分双方相互返还

　　16、工程建设施工过程中，（C）是最为常用的一种担保方式。

　　A、定金

　　B、留置

　　C、保证

　　D、质押

　　17、按照《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（D）

　　A、必须征得对方同意

　　B、无须征得对方同意，也无须通知对方

　　C、无须征得对方同意，但应提供担保

　　D、无须征得对方同意，但要通知对方

　　18、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（C）。

　　A、当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

　　B、当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

　　C、订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

　　D、订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

　　19、施工合同履行过程中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（B）。

　　A、承包人承担全部费用，工期相应顺延

　　B、发包人承担全部费用，工期相应顺延

　　C、发包人承担全部费用，工期不予顺延

　　D、承包人承担全部费用，工期不予顺延

　　20、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（B）。

　　A、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

　　B、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

　　C、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

　　D、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

　　21、合同约定的工期，是指在（A）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。

　　A、协议书

　　B、通用条款

　　C、专用条款

　　D、附件

　　22、关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是（D）。

　　A、提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

　　B、提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

　　C、部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

　　D、债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

　　23、 FIDIC《施工合同条件》通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（C）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。

　　A、50%

　　B、65%

　　C、80%

　　D、95%

　　24、下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（C）。

　　A、安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

　　B、承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知

　　C、试车记录由发包人准备

　　D、试车合格，工程师在试车记录上签字

　　25、由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做（A）。

　　A、合同被迫终止的索赔

　　B、意外风险和不可预见因素索赔

　　C、工程加速索赔

　　D、工程变更索赔

　　26、工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（D）。

　　A、造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任

　　B、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误

　　C、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

　　D、索赔意向通知必须在28 d内提交

　　27、 FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后（D）d内做出合理的裁决。

　　A、15

　　B、28

　　C、72

　　D、84

　　28、招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（D）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

　　A、3

　　B、5

　　C、6

　　D、8

　　29、 FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供（C），具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。

　　A、投标保函

　　B、履约保函

　　C、支付保函

　　D、预付款保函

　　30、 FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为（B）。

　　A、缺陷通知期

　　B、施工期

　　C、合同有效期

　　D、合同工期

工程合同篇2

　　建设单位：____，以下简称甲方;

　　设计单位：____，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的'设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据中华人民共和国相关法律、法规，经甲乙双方协商，本着互利互惠原则，就用车（后八轮拉土车）一事达成如下协议，以明确双方责任义务，特立此合同，共同遵守：

　　一、用车价格：乙方拉土车以车辆次为单位计量，每车1公里之内元，以起步价为基础按矿坑深度进行调价，矿坑深度挖掘为20米开始加价，每下10米运费加价元。

　　二、用车期限：

　　三、结算与付款：甲方以乙方实际运土车次为依据开出二联票并以此每月进行结算。

　　四、甲方责任：

　　1、甲方提供燃油，油费乙方自负，油费高于加油站实际价格0.1元。

　　2、负责乙方司机食宿。

　　3、甲方在施工阶段确保乙方车辆不停工，若在施工阶段因甲方原因因起车辆停工三天以上（包括三天），甲方必须承担乙方车辆及司机工资的`误工费，每车每天按元计算。

　　五、乙方责任与义务:

　　1、乙方每台车必须配备两名熟练操作司机，以利与进行正常工作。

　　2、乙方进工地必须按甲方要求搞好施工，不得违反甲方管理要求和制度，否则应承担相关责任。

　　3、确保安全生产，上班期间严禁喝酒；不允许携带于工程无关的人员进入施工现场，否则后果自负；上班必须按要求搞好施工，不得违反甲方管理进行工作。

　　4、文明施工，保证本单位的所辖生产干净卫生，严禁“飞车”。

　　六、本合同一式二份，双方各执一份。

　　七、未尽事宜，双方协商遵守。

　　甲方：乙方：

　　身份证号：身份证号：

　　电话：电话：

　　署名：

　　日期：

工程合同篇4

　　第 1 题

　　按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人( )。

　　A.不再负责处理有关设计问题

　　B.仍应无偿负责处理有关设计问题

　　C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

　　D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

　　正确答案：C

　　第 2 题

　　依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明( )。

　　A.工程照管责任移交

　　B.承包合同的全部义务已完成

　　C.缺陷通知期开始

　　D.可以办理竣工结算

　　正确答案：A

　　第 3 题

　　某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。

　　A.未成立

　　B.补签后成立

　　C.成立

　　D.备案登记后成立

　　正确答案：C

　　第 4 题

　　某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。

　　A.发包人负责，并承担检验费用

　　B.发包人负责，检验费用由承包人承担

　　C.承包人负责，并承担检验费用

　　D.承包人负责，检验费用由发包人承担

　　正确答案：D

　　第 5 题

　　工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。

　　A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

　　B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

　　C.批准承包人缩短合同工期

　　D.将批准的索赔额纳入月进度款中

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。

　　A.4850万元和5000万元

　　B.4850万元和4850万元

　　C.5150万元和5000万元

　　D.5150万元和4850万元

　　正确答案：A

　　第 7 题

　　在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。

　　A.中标人不承担合同责任

　　B.招标人应退还其投标保证金

　　C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

　　D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

　　正确答案：D

　　第 8 题

　　(20xx年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由( )承担。

　　A.公路管理部门

　　B.承包人

　　C.发包人

　　D.承包人与发包人共同

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。

　　A.发包人承担，批准顺延工期

　　B.发包人承担，不批准顺延工期

　　C.承包人承担，可以顺延工期

　　D.承包人承担，工期不可顺延

　　正确答案：A

　　第 10 题

　　某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。

　　A.承包人承担相关费用，工期不予顺延

　　B.承包人承担相关费用，工期相应顺延

　　C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

　　D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

　　正确答案：A

　　第 11 题

　　勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。

　　A.成立但不生效

　　B.既不成立也不生效

　　C.承诺生效但合同不成立

　　D.生效但不成立

　　正确答案：A

　　第 12 题

　　委托监理合同的标的是( )。

　　A.服务

　　B.工程

　　C.管理

　　D.项目目标

　　正确答案：A

　　第 13 题

　　依据《建设工程施工合同》规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。

　　A.需承包人书面通知工程师

　　B.应经建设行政主管部门批准

　　C.应经工程师批准

　　D.需承包人书面通知发包人

　　正确答案：C

　　第 14 题

　　建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是( )。

　　A.科学检测

　　B.抽查

　　C.旁站验收

　　D.隐检

　　正确答案：B

　　第 15 题

　　工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由( )承担责任。

　　A.发包人

　　B.监理人

　　C.设计人

　　D.承包人

　　正确答案：A

　　第 16 题

　　设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。

　　A.投标单位的'企业规模大小

　　B.投标方案的投入、产出比高低

　　C.完成初步设计时间的早晚

　　D.投标单位的质量管理体系是否科学

　　正确答案：A

　　第 17 题

　　某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。

　　A.发包人赔偿，延误的工期顺延

　　B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

　　C.自己承担，延误的工期顺延

　　D.自己承担，延误的工期不予顺延

　　正确答案：A

　　第 18 题

　　工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。

　　A.承包人第一次提交竣工验收报告

　　B.承包人修改后再次提请竣工验收

　　C.最终验收合格

　　D.办理竣工验收手续

　　正确答案：B

　　第 19 题

　　指定分包商是( )，完成某项特定工作内容的特殊分包商。

　　A.由建设单位选定，与总包商签订合同

　　B.由总包商选定，与建设单位签订合同

　　C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同

　　D.由建设单位选定，与工程师签订合同

　　正确答案：A

　　第 20 题

　　(20xx年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。

　　A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

　　B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

　　C.经乙签字的全部有效

　　D.需委托造价管理部门确定

　　正确答案：B

工程合同篇5

　　我单位拟新建_____________大厦室内装修工程，为确保工程质量、安全，提高经济效益，本着公开、公正、公平竞争的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并报经市计委批准，该工程项目拟采用公开招标形式招标，择优选定施工队伍。现将该项目的招标条件及投标要求说明如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_______________________

　　2、建设地点：_______________________

　　3、计划投资____________万元，投资性质：单位自筹，已到位资金____________万元。

　　4、功能布局：详见业主提供的装修设计施工图。

　　5、工程类别整栋装饰工程。

　　二、工程招标范围

　　详见业主提供的装修设计施工图（含灯饰、卫生洁具及相应管线）。室内装修施工流程

　　三、承包方式

　　1、本工程根据《招标投标法》等有关规定，按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及《合同法》的有关规定由建设方与施工单位签订合同，采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。

　　2、取费标准

　　2-1、土建工程：______________________________。

　　2-2、安装工程（含水电安装、采暖通风、管线敷设）：按现行定额取费，材料预算价格按现行市场价执行。

　　2-3、装饰装修工程：按现行定额取费，材料预算价格执行*建价〔20xx〕第08号文，取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文以及有关配套文件规定执行。

　　1、本工程报价不含劳保统筹基金（开标前，建设方按有关规定预缴劳保基金，开标后按实际规模核算，多退少补并纳入总造价）。

　　四、主要材料供应及质量要求

　　材料的采购由业主和乙方共同考察后，经业主和监理同意后方可使用。

　　五、建设工期

　　本工程施工工期（日历天数）参照国家现行工期定额、结合业主实际情况确定为______天；投标人可根据自己的实际情况自行确定投标工期。

　　六、工程质量

　　按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工，工程质量必须符合工程设计和现行规范要求。竣工时，经当地质量监督部门核定，质量等级必须达到优良标准。

　　七、合同签订要求

　　1、中标人不得将工程转包；如发现有转包行为，由建管部门按规定予以查处，建设单位报经市招标办批准，有权从未中标单位选定一个排名靠前的施工单位承包。

　　2、严格按国家的有关规定和《合同法》的有关要求签订建设工程施工承包合同。

　　3、工程结算：本工程以中标价作为工程价款结算的依据；增减部分（即招标时未予以计算或因设计变更增减的工作量），以及合同工期内因国家政策的变更而引起取费标准和材料预算价的变动，应予以调整。

　　本工程结算委托____________审定。

　　4、工程价款的拨付：本工程在施工合同签订后、开工前______天，按中标价的______%预付工程备料款；其后，每月按上月实际完成的建安工作量的60%拨付。

　　工程款（含备料款、进度款）拨至中标价的______%时，停止拨付；其余______%待工程竣工验收合格并符合合同要求，工程结算后两年内付清。

　　5、违约责任和奖罚办法：

　　5-1、本工程实行优质优价，工程竣工验收评定为优良工程的，按中标价的______%奖励；质量等级未达到中标承诺的，按中标价的______%处罚。

　　5-2、本工程要求按中标工期完工；每提前或推迟一天交付使用，按中标价的万分之二予以奖罚。

　　5-3、本工程如因建设方延误工期，每天按中标价的万分之二偿付违约金给施工方。

　　八、投标须知

　　1、投标人在获取招标书的同时应按规定向招标人交纳投标保证金____________万元。

　　2、投标人在中标后、签订合同前须向招标人提供投标履约担保合同，以保证投标人一旦中标，即按招标文件的有关规定签约并完成其中标工程；对未能按要求提供投标履约担保的'投标人将视为不响应招标条件而予以拒绝，其投标保证金不予退还。

　　2-1、履约担保形式：现金担保。

　　2-2、担保额度：采用现金方式，其履约担保额度为____________万元，投标履约保证金将存入招标人指定的银行账户。

　　2-3、履约担保有效期：投标担保的有效期为其中标工程经认可的竣工工期。

　　3、工程现场勘察和招标答疑：

　　3-1、本工程于____________年________月________日，在市交易中心召开发标会，并组织工程现场勘察。

　　3-2、本工程于____________年________月________日，在市交易中心进行招标答疑。由各投标人对招标书和施工设计等尚不明确的问题提出意见，而后由招标人会同设计单位书面答复。

　　4、投标报价的取值：

　　投标报价的上限值为____________万元；

　　投标报价的下限值为____________万元。

　　5、投标书的编制、密封和投送

　　5-1、投标书包括商务标书和技术标书。

　　5-2、商务标书的内容包括：

　　5-2-1、商务标A：对招标文件的响应程度；胜任程度及信誉；综合说明（即工程名称、范围、报价、质量等级、工期、保修承诺等）；投标人及法人代表的签章；项目经理部组成人员明细表；以及其它需要说明的文件和证明材料。

　　5-2-2、商务标B：投标报价、承诺表。

　　将以上资料装订成册，一式贰份（其中正本壹份，副本壹份）。其中投标报价、承诺表中投标人及法人代表必须签章。

　　5-3、技术标书主要是施工组织设计；本项目需要投标人提供施工组织设计一式柒份；其要求如下：

　　5-3-1、技术标书中的章节编排按如下顺序和要求制作：

　　九、开标、评标、定标

　　1、本工程定于____________年________月________日在____________市建设工程交易中心公开开标。

　　2、投标人必须参会的人员是：法人代表或法人代表委托代理人（须持法人授权委托书），投标本工程的项目经理，每个投标人总人数不得超过5人；

　　3、凡参会人员必须按时到会，并遵守开标现场的规定和纪律。

　　4、开标现场需提交以下资料：

　　4-1、企业资质证书、营业执照副本原件；

　　4-2、法人证件（或委托书）以及相应的身份证原件；

　　4-3、项目经理证书、项目技术负责人证书以及相应的身份证原件；

　　4-4、建设行政主管部门的有效证明和文件。

　　5、本工程的评标办法采用郴建招字6号文中综合评估法（不设标底但在招标文件中规定上、下限值）。评分表及权数取值见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5.

　　6、本工程中标单位的确定为按评标结果获得最高分者为中标人方式。

　　十、有下列情况之一者，投标书或投标资格无效

　　1、投标书未按要求密封，商务标书内未加盖单位公章、无法人代表签字的；

　　2、技术标书未按要求编制打印的，技术标书无效；

　　3、投标书未按规定时间送达市交易中心的；

　　4、一个投标书出现两个报价的；

　　5、投标单位在开标后迟到的；

　　6、投标单位的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的；

　　7、委托代理人没有授权委托书而参加开标会议的；

　　十一、其它事项

　　1、投标人中标后，在十天内到____________招标代理公司领取由招标人签发、市招标办备案的中标通知书；未中标单位如对评标、定标结果要求复议的，须在十个工作日内提出书面请求报招标人和市招标办，逾期不予受理。

　　2、中标人持中标通知书在七天内，与建设方签订好施工合同，领取施工许可证后方可进场施工。

　　____________年________月________日____________年________月________日

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将**科技大厦拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条发包方式、合同价款及承包范围

　　2.1发包方式：

　　2.2合同价款：

　　人民币大写： (￥ )

　　2.3承包范围：

　　第三条安全责任

　　1、乙方负责制定拆除工程现场安全操作规程，按照甲方工期要求，组织现场施工；

　　2、接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正；

　　3、违犯安全操作规程而造成的意外事故，由乙方自负。

　　第四条合同价款支付：

　　4.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：

　　4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：

　　4.3、付款采用银行汇票或电汇。

　　4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。

　　第五条工期

　　具体开工时间：日期：

　　第六条工程质量及技术要求

　　6.1 乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。

　　6.2 拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。

　　6.3 拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。

　　第七条施工安全

　　7.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　7.2 乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。

　　7.3 乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。

　　7.4 乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。

　　7.5 乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

　　7.6 拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。

　　第八条甲、乙双方责任

　　8.1 甲方职责：

　　8.1.1提供拆除场地。

　　8.1.2负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进度网络图。

　　8.1.3负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。

　　8.2 乙方职责

　　8.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。

　　8.2.2施工现场的管理人员必须统一着装。

　　8.2.3负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承担责任。

　　8.2.4乙方在施工过程中拆除的`材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，方可验收。

　　8.2.5负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。

　　8.2.6乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。

　　8.2.7因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。

　　8.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。

　　8.2.9拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　8.2.10在每个单位工程拆除前，乙方应提前72 小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。

　　8.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。

　　8.2.12乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报甲方审批。

　　8.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。

　　8.2.14拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　8.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　第九条竣工验收

　　9.1 乙方在竣工前七天内向甲方送交“竣工报告”(最终验收证书)

　　9.2 竣工前五天，由乙方组织预验收，符合要求后，由甲方组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书，作为结算的依据。

　　9.3 验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。

　　第十条违约责任

　　10.1 乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

　　10.2 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。

　　10.3 双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。

　　10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。

　　10.5 按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约责任，甲方有权解除合同。

　　10.6 乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时清理的，乙方应负违约责任。

　　10.7 争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效、变更、中止和终止

　　11.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

　　11.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后3 天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在3 天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

　　11.3 如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。

　　11.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

　　11.5 本合同经双方签字盖章后开始生效。

　　第十二条不可抗力

　　12.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)战争(不论是否宣战)叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

　　12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在10 天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

　　12.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60 天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

　　第十三条其它

　　本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日