当前位置:范文派>合同范本>工程合同>工程合同

工程合同

时间:2023-06-05 08:28:13 工程合同 我要投稿

【实用】工程合同模板汇总五篇

  随着人们法律意识的建立,合同在生活中的使用越来越广泛,它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的工程合同5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

【实用】工程合同模板汇总五篇

工程合同 篇1

  (一)分包与转包

  1.转包合同。①概念。转包合同,指承包人以营利为目的,将承包的工程"全部"交由第三人完成的行为。②法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的,发包人有权解除建设工程施工合同(《建设工程施工合同解释》第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。

  2.分包合同。

  (1)合法分包合同。合法分包合同,指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后,依法将其承包的"部分"工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件:①经发包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;④分包人具有相应的资质;⑤只能分包一次,分包人不得再分包。

  (2)违法分包合同。违法分包合同,指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。下列违法分包合同均属无效合同:①承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;②分包人不具有相应的资质;③承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;④分包人将其分包的工程再分包。

  (3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同,工程质量不合格的,分包人与承包人对发包人承担连带责任。具体而言:①分包合同有效的,分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任(《合同法》第272条第二款)。②违法分包或者非法转包的,因建设工程质量发生争议,发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(《建设工程施工合同解释》第25条)。

  (二)建设工程施工合同无效的情形

  下列建设工程施工合同无效:①非法转包合同。②违法分包合同。③承包人未取得或超越相应资质的。但是,承包人在建设工程"竣工前"取得相应资质的,不按无效处理。④没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。⑤建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

  (三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利

  1.实际施工人的工程价款请求权

  (1)建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格的,实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。

  (2)建设工程施工合同无效,建设工程经竣工验收不合格,经修复后验收合格的,实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的,实际施工人无权请求支付工程价款。

  2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。

  (1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。

  (2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时,人民法院"可以"追加转包人或者违法分包人为"本案当事人"。需要注意两点:①法院是"可以"追加,而不是"应当"追加。②法院可以追加发包人为"当事人",即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(《建设工程合同解释》第26条)。

  (20xx-3-62)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同,由乙为甲承建新教学楼。经甲同意,乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格,甲向乙支付了部分工程款,乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的?

  A.乙、丙之间分包合同有效

  B.甲可以撤销与乙之间的'建设工程施工合同

  C.丙可以乙为被告诉请支付工程款

  D.丙可以甲为被告诉请支付工程款,但法院应当追加乙为第三人

  【答案】ABD

  (20xx-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司,经甲公司同意,乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司,丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格,甲公司欲索赔。对此,下列哪些说法是正确的?

  A.上述工程承包合同均无效

  B.丙公司在向乙公司赔偿损失后,有权向丁公司追偿

  C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任

  D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得

  【答案】BCD

  (四)承包人的优先受偿权

  1.承包人优先受偿权的构成要件

  构成要件有四:①建设工程合同有效;如果合同无效,承包人不享有优先受偿权;②发包人不支付到期价款;③经承包人催告后,发包人在合理期限内仍未支付;④建设工程在性质上适宜折价或拍卖。

  2.承包人优先受偿权的行使

  根据《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(20xx年6月),承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制:①承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。②承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。③消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人的优先受偿权不得对抗买受人。④建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

工程合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲方为解决生产线工程生产生活用水,委托乙方在其辖区内施工水井壹眼,经双方协商一致,签订如下合同:

  一、工程名称:xxx生产线凿井工程

  二、工作内容:物探勘察、设计,凿井施工。

  三、工作量及技术要求:

  1、井深:预计井深400米。

  2、井斜:百米。

  3、水量:成井后单井出水量预计1560吨/天。

  4、井径及井管:开孔井径Ф400mm,下入Ф273mm壁厚7mm螺旋钢管及同径滤水管,终孔Ф219壁厚6mm螺旋钢管及同径滤水管,以保证水泵起下顺利,运转正常为准。

  5、砾料:视含水层情况投入Ф35mm滤料。

  6、水质要求:色度不超过15度,并不得呈现其它异色,浑浊度不大于3度,不得有异臭、异味,PH值在6.5~8.5之间,总大肠杆菌群不大于5000个/L.

  (一)甲方责任

  1、施工场地三通一平,即:水、电、路通至施工现场,施工场地平整;施工用水费用由甲方负责,电费由乙方负责。

  2、负责施工现场的障碍拆除,提供泥浆排放场地及占地,青苗赔偿。

  3、指派一名施工负责人负责协调乙方工作及地方关系,负责凿井办证及水利部门征收的所有费用。若有其他部门干扰施工,甲方负责解决。

  4、协助钻机安全进入工地及搬迁,施工结束且工程验收合格后,不能以任何理由扣押钻机或阻碍搬迁。

  5、负责协调乙方施工人员的住宿、伙房、用水、用电及办公场所等设施,费用由乙方承担。

  6、甲方应在乙方提出竣工验收要求五日内组织人员进行验收,超此期限视为甲方认可验收合格。

  (二)乙方责任

  1、水文物探勘察结束后,乙方需确定水井位置、预计单井出水量、预计水井深度。并提出两至三个可选井位以供甲方参考。

  2、负责施工钻井及物探勘察的全套设备,车辆、仪器精度达到技术规范要求,保证勘察质量。

  3、按《供水井工程施工规范》施工,保证钻孔质量,文明施工。

  4、负责施工安全及施工人员的人身安全,并承担一切由此造成的'损失。

  5、遵守甲方的规章制度。

  6、为甲方提供水泵型号,负责水泵的安装调试。水泵可委托乙方代买,水泵款由甲方负责。

  7、施工结束后,乙方提供伍份工程报告(包括单井的实际井深、井径和部面图,单井的测试水量和水质化验报告,取水设备性能和计量设施情况等有关资料),电子版报告一份。

  8、成井后需提交水样全分析报告伍份。

  四、工程造价及付款方式

  (一)工程造价

  甲方负责三通一平及费用,工程造价按双方签证后的实际井深结算,综合单价按817.63元/米计算(不含物探费用),物探费用按三万元包干。预计井深400米,工程总费用预计35.7052万元,最终按双方签证后的实际工作量结算工程款。

  (二)付款方式

  物探勘察外业结束后付两万元。若物探勘察结束后,井位及出水量达不到甲方要求的,甲方需付清勘察费剩余壹万元,合同终止。钻机进入工地,付凿井工程款的30%,达到设计井深要求,再付凿井工程款的35%,经甲方验收工程合格后5天内支付到凿井工程总价的95%及剩余壹万元物探费用,剩余5%质保金在工程完工后12个月支付。

  五、工期

  物探15天,自20xx年10月22日开始至20xx年11月5日结束并提交物探报告;甲方具备开钻条件(水、电、路及各项补偿)通知乙方,乙方自接到通知后五日内钻机进场并开钻,凿井从开钻之日起75天结束施工,交付使用。

  六、违约责任:

  1、经双方约定的出水量为最低出水量。若达不到此出水要求,甲方不支付凿井工程费用,已付给乙方的费用,乙方要在三日内无条件如数返还甲方(不包括三万元物探勘察费用)。否则,甲方有权扣留乙方钻机等设备。

  2、乙方应按合同约定的施工工期按时完成,若工期每超过一天按预计工程总费用的0.5%做为对甲方的赔偿。

  3、由甲方原因(水、电、地、路,工程款不到位等)造成的误工、工期顺延,按1680元/台班,支付给乙方误工费。

  七、其它:

  1、由人力不可抗拒或自然原因造成的误工工期顺延。

  2、待物理勘探结束后,井位、井深、出水量甲乙双方另行签订补充协议进行约定。

  3、物理勘探报告提出井深,实际凿井深度允许在提出的井深深度1.1倍以内,若超出此井深范围,超出部分不支付工程费用。

  八、本合同一式四份,甲乙双方各两份,具有同等法律效力。

  九、本合同未尽事宜,双方协商解决,并可签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十、本合同自签订之日起生效,单方终止合同,按工程款的5%支付对方违约金,施工结束,付款完毕,合同自行终止。

  十一、甲乙双方如发生争议,可协商解决,如协商不成,任何一方均可向施工地人民法院提起诉讼。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

  一、 监理工程师的职责和权利

  职责:(具体的参见《监理规范》)要了解每一级监理人员的职责

  权力:(从以下的角度宏观去理解)

  1) 向承包人发布指令及信息的权力

  如:发布开工令、停工令、复工令、工程变更令、合同规定之外的检查与试验、重新检查以及合同规定的任何其他指令向承包人提供图纸及其他与工程相关的资料,解释合同(FIDIC)

  2) 确认权(认可权)与拒绝权

  如:对承包人提交的施工方法、方案的认可;进场材料的认可;施工质量的认可

  施工进度计划的认可;修正计划的认可

  工程计量结果的认可;

  工程分包的认可;索赔的认可等

  3) 签证权

  如:期中支付证书签证权;最终支付证书签证权;竣工证书签证权;缺陷责任证书签证权

  4) 协调管理权

  主持召开工地会议,协调工程内部之间的关系;外部关系的协调由业主负责

  二、 承包人的主要合同责任:

  1、 承包人最主要的合同责任是保证工程的施工质量和工期(第8条)

  2、 接到中标通知后28天内提交履约担保(第10条)

  3、 对现场考察的内容规定(第11条)

  4、 对投标报价的完备性和正确性负责,报价中已包含能合理预见到的风险费用,只有遇到除气候条件以外的其他不利的外部障碍和条件且这种障碍和条件是一个有经验的承包商不能合理预见到的,才可以索赔工期和费用(第12条)

  5、 根据监理工程师提供的书面原始测量资料对工程进行放线,并对其准确性负责。(第17条)

  6、 对施工现场的安全、环保负责(第19条)

  7、 工程移交前对工程、现场材料及尚未安装的工程设备负责照管(20条)

  8、 负责办理工程一切险、第三方责任险、施工设备险、职工人身意外险(第21-25条)(工程一切险、第三方责任险的保险范围参见培训教材后附录)

  9、 选择合理的运输线路,运输工具,运输方法,合理地分载,避免损害旧有道路和桥梁。(第30条)

  三、 质量管理

  1、隐蔽工程覆盖前的检查和覆盖后重新剥开检查的规定(第38条)

  2、监理工程师指令做合同规定之外的检查规定(第36条)

  3、不合格材料和设备的拆运(第39条)

  四、 进度管理

  1、暂时停工的规定(第40条)

  2、工期延长的'规定、承包人延期申请与监理受理程序(第44条)

  3、交工验收和交工证书(第48条)

  1) 交工验收程序、条件

  2) 费用承担

  4、缺陷责任期(第49条)

  1) 缺陷责任期开始时间

  2) 承包人在缺陷责任期内的责任

  3) 缺陷修复费用的分担

  4) 缺陷责任证书的法律意义(第61条)

  五、 费用管理

  1、计量的相关规定(第55、56、57条)

  1) 对清单所列工程量的2种规定

  2) 对清单细目漏报单价或总额价的规定

  2、支付证书与帐单

  1) 期中支付证书(开具证书的程序、条件)

  2) 最终支付证书(最终支付证书生效日为承包合同终止的标志)

  3) 帐单是承包人提交监理工程师的,包括月结帐单(月支付申请报表)

  交工结帐单、最后结帐单、清帐书

工程合同 篇4

  甲方:____市海外公司(习称:内蒙海外公司)乙方:中国XX公司

  双方就承建蒙古XX轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜,经友好协商,制定本合同条款:

  第一条工程内容

  锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉,安装两台上海XX厂制造的10吨蒸汽锅炉。

  第二条工程地点

  工程地点:蒙古XX色楞格省东XX。

  第三条施工工期

  3. 1施工工期:8个月

  3. 2本工程定于________年____月____日开工,________年____月3____日

  第一台锅炉竣工,交付XX;________年1____月3____日

  第二台锅炉竣工并交付XX。

  第四条乙方责任

  4. 1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。

  4. 2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。

  4. 3除按完成

  第一条规定的工程内容外,还应完成以下具体工作:

  1.到施工现场考察,对已到货的锅炉设备进行开箱检

  查,向甲方提出缺损件的清单,做前期准备,确定劳动力方案。

  2.会同甲方落实应由XX完成的施工准备工作。

  3.拆除、封闭锅炉房施工洞。

  4.将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外,堆放整齐。

  5.将新安装的锅炉运进锅炉房内,运距不超过200米。

  6.锅炉基础和辅机设备基础的'变更施工。

  4. 4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。

  4. 5会同甲方对工程进行质量评定和验收,向XX交付。 4. 6编制施工方案和安全技术措施。

  4. 7服从甲方的监督和指挥,与甲方密切合作,一致对外。

  第五条甲方责任

  5. 1处理涉及XX的有关事宜。

  5. 2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书。

  5.3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具,等待考察后在现场确定。

  5.4对工程设计的解释和变更。

  5. 5搜集整理各种工程档案资料,以备工程竣工验收和质量评定之用。

  5. 6为乙方人员采购白面、大米并运至现场,协助乙方采购其它食品。

  第六条住房

  甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。

  第七条工程价款

  7. 1工程价款总价为40(肆拾)万元人民币。

  7. 2总价中包括:

  1.考察费;

  2.劳务工资,伙食费,劳保费,零用费,医药费;

  3.出国手续费(护照费,体检费,人身保险费);

  4.每人一次往返国际国内旅费。

  第八条付款方式

  8. 1本合同签订10天内,甲方向乙方支付20(贰拾)万元人民币,作为工程预付款。

  8. 2当和一台锅炉安装完毕后,甲方向乙方支付9(玖)万元人民币。

  8. 3当

  第二台锅炉安装完毕后,甲方向乙方支付9(玖)万元人民币。

  8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后,甲方向乙方支付剩余的2(贰)万元人民币。

  第九条经济责任

  9. 1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时,甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。

  9. 2如因乙方原因造成停工、窝工时,乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。

  第十条不可抗力

  由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素,使工程暂停或造成损失时,甲乙双方应分别承担各自的损失。

  第十一条其它

  11. 1本合同未尽事宜,双方协商解决,做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内,双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。

  11. 2本合同经双方代表签字后生效,至财务间题处理完毕失效。

  11. 3乙方开户银行:XXX;帐号XXX 11. 4本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方代表:

  乙方代表:

  签字:

  签字:

  (单位盖章) (单位盖章)

  电话:XXXXXXXXXX 电话:03一XXXX___年____月2____日

工程合同 篇5

  甲方: 施工地址:

  乙方: 占地长: m、宽: 依照《中华人民共和国合同法》的法律规定,遵循平等,自愿、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方协商达成一致签订本合同,具体条款如下:

  第一条、甲方委托乙方购买及加工物品、名称、规格、颜色(mm)

  第二条、乙方负责承揽物品的购买及加工安装。

  第三条、质量要求:乙方购买的物品应符合本合同第一条约定的规格及颜色,彩钢板出现划痕轻微损伤属于正常。

  第四条、总工程款共计人民币( )

  大写: 注:税金(有)(无)

  付款方式( )阶段,一阶段段 、 三阶段 、四阶段 、

  第五条、每阶段付款后,甲方必须要求乙方开收据,作为以后的付款凭证。

  第六条、施工过程中,由于施工队操作而引起的经济损失,甲方不负责任何责任。

  第七条、施工时间,甲方如需改变原计划安装的,甲方应出据书面材料和乙方协商,其费用 由甲方负责。

  第八条、甲方有权利委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定,进行监督管理乙方的`安全生产、施工质量、对乙方有违规作业和不符合有关规定的施工质量,技术及安全要求等问题,甲方有责令乙方拆除、返工及处罚的权利。

  第九条、甲方应无偿为乙方提供水、电及住宿相关事宜。

  第十条、合同签订后,甲方未及时按付款方式付款,乙方有权拆除所有的购买物品。所有的购买物品及已付款物品及已付款都归乙方所有,甲方不得阻拦。

  第十一条、安装完毕后,出现质量为题乙方一年内负责免费维修,人为因素及自然灾害除外。

  第十二条、本合同项下发生的争议,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成时,应向乙方住所地人民法院起诉。

  第十三条、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  第十四条、本合同自双方签字之日起生效。

  补充协议:

  甲方:(签字)

  乙方:(签字)

  年 月 日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同11-10

工程合同建设工程合同01-07

关于工程工程合同02-27

合法的工程工程合同03-08

工程合同工程合同02-21

工程工程合同样式02-10

工程工程合同模板通用07-28

常用版工程工程合同04-26

实用工程工程合同07-07

建筑工程工程合同07-08