当前位置:范文派>合同范本>工程合同>工程合同

工程合同

时间:2023-08-31 09:58:12 工程合同 我要投稿

工程合同(汇编9篇)

  随着时间的推移,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编帮大家整理的工程合同9篇,希望对大家有所帮助。

工程合同(汇编9篇)

工程合同 篇1

  合同编号:签约时间: 工程地点:发包单位:

  (以下简称甲方)

  联系电话: 单位地址: 甲方代表:_________________________________

  承包单位:__

  (以下简称乙方) 联系电话:_____________________单位地址:_____________________

  乙方代表:_________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就乙方承包中央空调及系统工程设备安装的相关事宜,达成如下协议:

  第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况:

  1、 安装工程概况:

  (1)工程地点及面积:

  ;

  (2)工程造价:

  元;大写()

  (3) 工程有效期限天

  (4)开工日期:________年____月日;

  (5)竣工日期:________年____月____日;

  (6)其中隐蔽工期约

  天、空调主机系统工程及系统调试约天。

  2、设备情况:产品名称 规格型号 单位 数量

  (1)

  (2)

  3、工程承包方式及施工范围;

  (1)

  (2)

  (3)

  第二条 乙方工程材料进场时,由乙方与装饰方确认并指定货物堆放地点(装饰方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

  第三条 产品的安装、调试、验收:

  1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。

  甲乙双方商定:

  (1)、 ________年月____日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

  (2)、________年月 ____日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;

  (3)、________年 ____月 ____日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部中央

  空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

  2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。

  第四条 价款结算方式及期限:

  1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

  2、本合同工程安装总价款为人民币:元(大写:

  (1)合同签定后,甲方支付乙方(

  第一期工程款)人民币(占合同总金额的___%)元(大写:);

  (2)隐蔽工程完工后,甲方验收签字,甲方____日内支付乙方(

  第二期工程款)人民币(占合同总金额的___%)

  元(大写 元)

  (3)工程主机到场____日甲方支付乙方(

  第三期工程款)人民币(占合同总金额的_ (大写: )

  (4)工程尾款(占合同总金额的___%)元(大写:

  元),设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。(系统调试验收之后交付业主使用____日之内无异议视为验收合格)

  (5)工程质保金___ _ 元(大写元),验收合格满________年后一周内支付。

  3、以上价款含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费、含设备吊装费、不含主电源电缆费用,不含空调主机基础。

  第五条

  双方义务及违约责任

  一、甲方责任及义务:

  1、工程现场甲方负责人

  2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水

  3、开工前_____天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;

  4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的5‰的违约金。

  5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。

  5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

  6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:

  (1) 工程量变化或设计变更;

  (2) 不可抗力;

  (3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

  (4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

  一、乙方责任及义务:

  1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

  2、 除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额5‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

  3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的`5‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。

  4、 由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。

  (三)违约责任

  1、 因一方原因,造成合同无法继续履行的,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失及违约金 元。

  2、 甲方未按期支付第

  二、

  三、四期工程款的,每延期一天向对方支付违约金元。

  3、由于乙方原因,工程质量达不到标准,乙方负责反工,工程费用由乙方支付,工期不予顺延。

  4、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元。

  第六条 工程变更

  1、工程项目或施工方式如须变更,双方应协商一致,签定熟门熟路变更协议,同时明确相关工程费用及工期。

  2、所产生的工程费用经甲方签证后,(支付乙方不低于所增费用的50%)在同期支付工程款时一并支付。

  第七条 产品质量责任和售后服务条款

  1. 自验收之日起,工程保修期为________年。

  第八条

  因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。

  第九条

  解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

  第十条

  本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行完后自动终止。

  第十一条

  由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

  第十二条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  第十三条

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

  第十四条

  合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 发包方(甲方):

  地址:

  代表人:

  电话:

  传真: 承包方(乙方): 地址: 代表人:电话: 传真;____日期:________年____月 ____日

工程合同 篇2

  1工程概况

  山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mW,单机流量157.30m3/s。

  2建设工程监理

  水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

  2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。

  2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括:

  ①提前的时间和修订后的进度计划;

  ②承包人的赶工措施;

  ③发包人为赶工提供的条件;

  ④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。

  以便提高承包方工作积极性。

  对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。

  2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。

  2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。

  2.5工程分包的监理根据施工合同的.通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

  2.6合同争议与索赔管理

  2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。

  2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是:

  ①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误;

  ②不属于承包商应承担责任;

  ③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目:

  ①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理;

  ②承包商的取费标准是否正确、合理;

  ③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。

  3几点建议

  结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注:

  ①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象;

  ②重视金结、机电设备安装与土建协调工作;

  ③重视材料供应;

  ④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

  参考文献

  [1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

  [2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010).

  [3]中华人民共和国合同法.

工程合同 篇3

  建设工程施工清包合同

  合同双方: {总包人名称}(以下简称甲方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、

  行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方已经与建设工程施工合同(以下称总包合同),双方就本建设工程施工清包事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程内容:

  4.承包范围:

  5.清包方式:

  6.合同工期:开工日期:月日;竣工日期:年月日;总

  日历天数 天。

  7.质量标准:100%。

  8.合同价款:(大写人民币)元整 ¥元

  二、合同价款的组成

  1.本工程按建筑面积平方米单价〔含税(需明确税种、税率)、社会保障费

  及培训费〕一次包死,包干单价为 元/m2建筑面积。本工程建筑面积为 m2(结算时按实调整或不予调整)。包干单价(主要或全部)组成:工程施工 元222/m、工程进度 元/m、工程质量 元/m、安全生产 元/m2、文

  明施工 元/m2。(也可根据具体情况另行约定单价组成)

  2.本工程所有从施工准备至工程竣工(完工)保修期满的全部用工均包含在

  包干单价内(包括甲供材料的卸车用工)。

  3.本工程所需材料除甲方提供的购,费用已包含在包干单价内。

  4.本工程所需机械设备除甲方提供的外,其余的全部机械设备由乙方

  自行提供,费用已包含在包干单价内。甲方提供机械设备的操作用工、维护保养由乙方负责,费用已包含在包干单价内。

  5、本工程所需的夜间施工增加费、因乙方原因造成的赶工措施费、冬季施

  工措施费、冬季停工期间看护保管费用等均包含在包干单价内。

  6、上述条款未明确的但完成本工程所必须发生的其他人工、材料、机械费

  等均包含在包干单价内。

  三、甲方责任

  1.完成施工前期的平整施工场地工作;将施工所需水源、电源接至指定位置;

  提供工程地质和地下管线资料;提供水准点与座标控制点。

  2.负责编制施工组织设计(工程总体),统一制定各项管理目标。编制施工

  作业计划、物资需用计划,实施对工程的工期、质量、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

  3.负责工程测量定位,施工技术、安全生产交底,组织图纸会审,统一安排

  技术档案资料的收集整理和交工验收。

  4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、

  用电及施工场地。

  5.按时提供图纸,按照施工组织设计规定的工期要求,提供本合同第二条第

  3、4款约定的材料、机械设备,所提供的材料、机械设备保证施工需要。

  6.负责与发包人、监理、设计及政府有关部门联系及各项业务对口,协调现

  场工作关系。

  四、乙方责任

  1.工程临建设施(含生活用营具、炊具、燃料)由乙方自行负责,费用已包

  含在合同价款内。

  2.甲方提供的水源、电源点以外的施工(生活)用水、电管线和其它设施(包

  括安装计量用表)由乙方自行负责,费用已包含在合同价款内。水、电费用按实

  际计量和单价向甲方交缴。

  3.甲供材料按定额消耗量提交乙方,材料的交接、保管、使用执行甲方的相

  关规定。材料超耗(包括返工使用的材料)按甲供材料的实际采购单价予以扣除。

  乙方不得将甲供材料用于其它工程。

  4.准要求,并提供产品合格证明,对材料质量负责。材料在使用前,应按要求进行

  检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担,其费用已包含在

  合同价款内。

  5.乙方必须配备相应的管理班子和稳定的劳务队伍,特殊工种人员必须持证

  上岗,乙方全部人员的社会保障费及培训费已包含在合同价款内。

  6.乙方指派担任本工程项目

  技术负责人,未经甲方同意不得更换。乙方劳务队长姓名,岗位证书编

  号。

  7.乙方必须在甲方施工组织设计基础上自行编制其承担工程的施工组织设

  计和施工作业计划。进行施工技术交底、工人上岗培训、测量放线、质量检验评

  定、编制基础技术资料等工作。

  8.乙方必须按确认的进度计划组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人对

  施工进度的检查、监督、管理。若不能按约定的`竣工(完工)日期竣工(完工),乙方承担违约责任,结算时扣除其违约金 元/m2建筑面积(或约定每延误

  一日罚款 元)。

  9.乙方必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标

  准以及本合同的约定组织施工,确保工程质量达到约定标准,接受并配合甲方、

  监理、发包人对工程质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时

  处理发生的质量事故,发生的费用由乙方承担。若工程质量达不到约定标准,乙

  方承担违约责任,结算时扣除其违约金 元/m2建筑面积。

  10.乙方必须配备安全员。对施工人员进行安全生产交底,遵守工程建设安

  全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包

  人、行业安全检查人员依法实施的监督、检查,采取必要的安全防护措施,消除

  事故隐患,确保安全生产。若发生事故,乙方承担违约责任,结算时扣除

  其违约金 元/m2建筑面积。因事故所发生的费用由乙方自行承担,并承担由此造成甲方的损失(包括发包人、政府主管部门的罚款和甲方的其它损

  失)。

  11.乙方必须遵守工程所在地文明施工管理办法,严格按规定标准组织实施,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督检查。保证施工场地整洁符合有关规定,做到工完场清,按要求及时进行各项检查前的场地清理等工作,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。因现场管理混乱,工地达不到 文明工地标准,乙方承担违约责任,结算时扣除其违约金 元/m2建筑面积。

  12.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  13.根据工程需要,乙方自行提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫,费用已包含在合同价款内。

  14.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。

  15. 乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。

  16.乙方必须遵守甲方的质量、环境、职业健康安全管理体系的各项规定。

  17.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口,乙方(人员)不得超越甲方直接和监理、发包人、政府有关部门联系和对接。

  18.乙方在进场后3日内必须将《入场人员登记表》报送甲方,若中途更换或新增人员,须及时将更换或新增人员名单报送甲方。乙方必须对新进场施工人员进行安全生产交底。乙方进场施工人员必须携带:身份证、劳动合同、特殊工种操作证、工资卡,并将上述证书复印件交给甲方。

  19.乙方必须按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。

  20.乙方在履行本合同约定的内容、责任、义务时,若与总包合同冲突,执行本合同的约定;本合同没有约定的,应按总包合同的条款执行。

  21.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。

  五、工程款确认和支付

  1.。

  2.每次支付工程款时,均须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。

  3.乙方不能完成当期计划形象进度(部位)的施工,甲方有权拒绝本次支付。当完成本阶段计划形象进度(部位)的施工或待完成下一计划形象进度(部位)的施工时一并支付。

  4.工程竣工(完工)经甲方(发包人)验收合格后天内,乙方向甲方递交完整的结算资料。

  5.甲方收到乙方递交的结算资料后,其有关内容须经甲方相关材料、质量、安全人员、项目经理审核确认,预算人员依据项目经理确认后的资料编制结算书,经项目经理审核确认,报甲方主管部门审核确认经主管领导审定批准后生效,未经甲方主管领导审定批准的结算书无效。

  6.工程结算书生效后,甲方向乙方支付结算价款的余额,

  在(什么时间和情况下)支付完全部工程价款。

  7.甲方只有在收到发包人相应的工程款后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款时,乙方不得据此向甲方提出索赔,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

  8.甲方在向乙方支付工程款时乙方必须出具合法有效票据。乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以保证工程施工需要。

  六、施工变更

  1.施工中发生对原工作内容进行变更,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求实施,若变更价款(变更价款的确认执行总包合同的约定,但不含甲供材料和甲供设备价款)造成合同价款变动幅度在 %以内时,合同价款不予调整;若变更价款(变更价款的确认执行总包合同的约定,但不含甲供材料和甲供设备价款)造成合同价款变动幅度在 %以上时,其超出部分的变更价款按总包合同约定的标准计取。(此款可根据总包合同的约定设定调整范围和调整幅度,总包合同没有约定时按此款约定)

  2.施工中乙方不得对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

  七、工程验收及保修

  1.工程具备隐蔽条件或中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽和中间验收前 小时通知甲方验收,验收合格,乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收,其费用由乙方承担。

  2.无论是否进行验收,甲方(发包人)要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。验收合格,甲方(发包人)承担由此发生的费用,验收不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。

  3.工程具备竣工(完工)条件,乙方向甲方提供相应的资料,甲方在天内对工程进行初验,经甲方(发包人)组织有关单位验收提出修改意见的,由乙方按要求修改直至通过竣工(完工)验收并承担修改的费用。

  4.全部工程竣工(完工)通过甲方(发包人)验收合格,乙方对其分包工程承担质量保修责任,保修期限为 。

  5.保修金额为工程价款的量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。

  八、施工配合

  1.乙方必须配合甲方对其工程进行的初步验收,以及甲方(发包人)或政府建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工程施工、施工场地的检查、隐蔽工程验收和工程竣工验收等工作;甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。配合费已包括在合同价款内。

  2.乙方按约定完成其工程施工,必须由甲方或施工场地内第三方配合时,甲方应配合乙方工作或协调乙方获得该第三方的配合。

  九、违约责任

  1.乙方不能严格履行本合同规定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止合同,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。

  2.对不服从甲方(发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

  3.施工过程中,乙方不得将工程分包给他人,否则甲方有权责令乙方退场,乙方承担由此造成的一切损失(包括甲方更换施工队伍造成的损失)。

  4.若乙方不能按约定的竣工(完工)日期竣工(完工),除扣除其第四条第7款违约金外,由乙方承担甲方为追赶工期增加的施工费用以及其它损失(包括发包人的罚款)。

  5. 若工程质量达不到约定标准,除扣除其第四条第8款违约金外,由乙方承担甲方为此进行的返工补强发生的费用以及其它损失(包括发包人的罚款)。

  十、争议

  1.甲乙双方在履行合同中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人们法院提起诉讼。

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协商停止施工;

  (2)调解要求停止施工,且为双方接受;

  (3)仲裁机构要求停止施工;

  (4)法院要求停止施工。

  十一、其它

  1.(根据工程实际情况分列)

  2.本合同自双方签字盖章后生效。在竣工结算甲方支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

  3.本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方各执一份;副本份,甲方执 份,乙方执 份。

  合同签订时间: 年 月 日

  合同签订地点;XXXXXX)

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  住所:住所:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  开户银行: 开户银行:

  账号:账号:

  邮政编码: 邮政编码:

工程合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  本工程项目由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利实施,保质保量,安全文明按期完工,双方达成如下条款,望共同信守。

  一、工程项目名称

  大门改造工程。

  二、工程施工工期

  自 年 月 日至 年 月 日,工期为 天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。

  三、承包方式

  由乙方以包工包料的形式以总价进行承包。改造大门预算总资金为 万元。(金额大写):

  四、工程质量

  严格按照甲方要求及建筑工程铝合金门窗结构质量验收标准进行验收。

  五、工程付款方式

  该工程完工后,由 组织专人进行验收。验收合格后,甲方付给乙方工程款按工程总价的 %,其余工程款完工满一年后付清。

  六、施工方法和维护

  1、施工时,乙方必须按照甲方要求拆除大门需要改造的部分,但不能破坏其它整体设施。

  2、乙方必须严格按照图纸施工,按照甲方的要求进行改造,采用先进的工艺进行施工。

  3、保修期为 壹 年,在保修期内如出现任何质量问题,由乙方负责维修,直至甲方满意。

  4、所用材料必须符合国标要求,严禁使用劣质产品,所采用材料的名称、规格、型号必须经甲方认可

  七、安全文明施工

  1、乙方在施工时,严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求进行施工。

  2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料。

  3、乙方在施工期间,严格采取安全施工保护措施,如措施不当,造成施工人员及有关人员的人身伤害伤亡、由乙方承担全部责任,并赔偿经济损失,与甲方无关。

  4、乙方在施工期间,必须服从甲方的安排,保证甲方正常的工作秩序,必须保证甲方办公用品和公共财产的'安全,若造成财产损失的,由乙方赔偿全部经济损失。

  5、乙方在施工完工后,负责施工现场的垃圾清除,保持施工场地的清洁卫生。

  八、双方责任

  甲方:

  1、提供相应施工设施(水、电)和工程项目具体施工规范标准及要求。

  2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

  乙方:

  1、严格按照国家颁布的建筑工程施工验收规范和质量检验标准,把好工程质量关。

  2、如出现工程质量问题,造成重新返工,工期延误等损失,由乙方承担。

  3、如乙方人为的工期延误,每拖延一日,按工程总造价的5%进行罚款,并承担相应的违约金。

  九、未涉及条款,由甲乙双方协商解决。

  十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方负责人签字盖章之日起生效。

  甲方:__________ 乙方:____________

  代表人:__________ 代表人:__________

  _____年____月___日 _____年____月___日

工程合同 篇5

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合室内装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包方的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:

  1.2 工程内容及做法(室内装饰装修工程施工项目预算表)。

  1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第(1)种承包方式。

  (1)承包方包工、包料;

  (2)承包方包工、部分包料;

  (3)承包方包工、发包方包料(发包方提供装饰装修材料明细表)。

  1.4 工程期限______个工作日,开工日期________年____月____日,竣工日期______年________月________日。

  1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写): ,小写: 元。本价格为装饰工程预算书

  第二条 施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第(2)种方式提供:

  (1)发包方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包方委托承包方设计施工图纸,图纸一式二份,发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸);

  第三条 发包方义务

  3.1 开工前____2____天,为承包方入场施工创造条件。包括:清理施工现场,以不影响施工为原则;

  3.2 提供施工期间的水源、电源;

  3.3 负责协调施工队与周边邻居之间的关系;

  3.4 不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  3.5 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第四条 承包方义务

  4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  4.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  4.3 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第五条 工程变更

  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议(或变更项目预算表),同时调整相关工程费用及工期。

  第六条 材料的提供

  6.1 由发包方提供的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方,双方共同验收并办理交接手续;

  6.2 由承包方提供的材料、设备(承包方提供装饰装修材料表),承包方应在材料运到施工现场前通知发包方,并接受发包方检验。

  第七条 工期延误

  7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包方确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)发包方同意工期顺延的其他情况。

  7.2 因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,()工期顺延; 因发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包方承担,工期顺延。

  7.3 发包方未按期支付工程款,工期相应顺延。

  7.4 因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延; 因承包方原因造成工程质量存在问题的,在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包方承担。

  第八条 质量标准:

  双方约定本工程施工质量标准:<中华人民共和国建筑装饰装修工程质量验收规范 210-20xx="">,施工过程中双方对工程质量发生争议,由洛阳市装饰办对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同 约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包方承担。

  第九条 工程验收和保修

  9.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  (1)水电施工改造完工, 开关插座定位验收; 防水层经48小时试水不漏;

  (2)泥工粉砌新墙完毕, 墙、地砖铺贴完工;

  (3)木工吊顶,木制品完工;

  (4)全部工程完工。 承包方应提前两天通知发包方进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。

  9.2 工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。

  9.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为十二个月,十二个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的设备,工程项目收费维修。

  第十条 工程款支付方式

  10.1 合同签定后,发包方按约定向承包方预付工程款总价的70%,即 ;随进度到批刮墙面前付到工程款25%,即 ;剩余5%,即 工程验收后付清。

  10.2 工程验收合格后,承包方应向发包方提出工程结算,并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)并签字。

  10.3 如甲方需要发票,工程款全部结清后,承包方向发包方开具正式统一发票(税金另计)。

  第十一条 违约责任

  11.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  11.2 未办理验收手续,发包方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的`,由发包方负责。

  11.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  11.4 发包方未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内),每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,七天后乙方可中止合约。

  11.5 由于承包方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

  第十二条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第二种方式解决:

  (一)提交洛阳市装饰办处理。

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十三条 几项具体规定

  工程施工中产生的垃圾,由承包方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。

  第十四条 其他约定事项:

  _______________.

  第十五条 附则

  15.1 本合同 经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  15.2 本合同签订后工程不得转包。

  15.3 本合同一式____贰____份,双方各执___壹___份。

  15.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律 效力。

  承 包 方(签字):

  发 包 方(签字):

  年 月 日

  年 月 日

工程合同 篇6

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  资质等级:

  甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:

  一、工程概况:

  二、工程名称:———地点———承包范围——承包方式——承包内容

  三、工期

  四、工程质量标准:

  五、工程造价:

  六、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:

  七、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

  八、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

  九、违约责任

  1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的`,应支付合同总价的5%为违约金;

  2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

  3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;

  5、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;

  6、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;

  十、合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决:

  1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

  2.向合同签订地人民法院起诉。

  十一、其他具体规定

  1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的________________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)______ 元(此费用不在工程价款内);

  2、施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_____把,由乙方当场负责安装交付使用。

  3、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_______分至______点_______分;下午_________点_______分至______点_______分。

  十二、附则

  1、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、合同履行完后自动终止。

  4、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(签字) 乙方(签字):

  签约日期: 年 月 日 签约地点:

工程合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  经双方协商,甲方将xxxxxxx的`住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。

  一、甲方工作责任:

  1、赶在乙方施工以前做好三通一平及运料到工地,及关系协调。

  2、负责调直钢筋及大钢筋变勾(由钢材店负责)。

  3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的水泥瓦、水管。

  二、乙方工作责任:

  1、按甲方设计图纸,进行施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验,确保工程质量好。

  2、工程技术质量如有不合格,需要返工,所返工料等损失由乙方自行负责。

  3、施工安全由乙方全权负责。

  4、工程承包内容主体工程从0.00以至天面斜盖顶为主体工程。

  5、包工价格按每层楼投影面积每平方米玖拾捌元(98元/㎡)计算。封闭栏杆同样按平方计价。基础地梁每米长按60元计算,铺地台每平方米12元,不包回填土。化粪池1000元,楼上水池1200元,以上工程乙方自带施工工具(如模板、顶木、机械、铁铲、浆桶等)。

  6、乙方按图施工完成后,甲方指挥失误,或不如意,须变更的甲方另付工钱。

  7、乙方不得任意浪费甲方材料,不准有盗窃甲方材料行为,一经发现按偷一罚十处理。

  8、主体工程完成后,乙方负责清理房内所有杂物。

  三、乙方进场三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活费给乙方,每施工完成一层楼面,按每层楼工程款的80%支付工钱给乙方,余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方。

  以上条款,双方如有未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,完工帐清自动失效。

  甲方:

  乙方:

工程合同 篇8

  GF——1999 ——0201)

  中 国华

  家 人 民 共 和 国 建 设 部 制 定

  工商行政管理局

  制定(

  第一部分 协议书

  发包人(全称): 彭阳县城乡建设和环境保护局 承包人(全称): 宁夏天易建筑工程有限公司

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程实施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:彭阳县四中校园仿古园林景观工程 工程地点:彭阳县四中校园内工程内容: 修建砖木结构游廊123m、四角亭2座38㎡、六角亭2座

  60㎡、四层八角亭1座320㎡,总建筑面积639.4㎡。

  二、工程承包范围

  承包范围:施工图纸范围内的土建、给排水、电气安装部分

  三、合同工期

  开工日期: 20xx年4月20日

  竣工日期: 20xx年7月8日

  合同工期总日历天数 80 天。

  四、质量标准

  工程质量标准:合 格

  五、合同价款

  金额(大写):贰佰捌拾柒万伍仟陆佰元整 (人民币)

  ¥: 2875600.00元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1.本合同协议书

  2.中标通知书

  3.投标书及其附件

  4.本合同专用条款

  5.本合同通用条款

  6.标准、规范及有关技术文件

  7.图纸

  8.工程量清单

  9.工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间: 20xx 年 04 月 20 日

  合同订立地点: 彭阳县城乡建设和环境保护局

  本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

  发包人:(公章) 承包人:(公章)

  住所: 住所:银川市北京东路742号 法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:0951-6710307

  传真: 传真:0951-6710307

  开户银行: 开户银行:宁夏银行利民支行 帐号: 帐号:13000140900018331

  邮政编码: 邮政编码:750001

  第二部分 通用条款

  一、词语定义及合同文件

  1、词语定义

  下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

  1.1通用条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

  1.2专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

  1.3发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.4承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

  1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

  1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

  1.8工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

工程合同 篇9

  发包方(名称):

  承包方(名称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实守信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程立项批准文号:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  承包方式:

  三、合同工期

  开工日期:

  竣工日期:

  合同工期总日历天数:天

  四、质量标准

  工程质量标准:合格工程终身责任制

  五、合同价款

  金额(大写):(人民币)

  (小写):¥ 元

  六、工程计算及价款结算

  1、工程计量:

  项目工程量,均按甲方现场验收为准。

  2、价款结算:

  工程项目价,项目按工程定额实做实算为准。

  3、结算方式:依据《20xx年全国统一建筑定额福建省估价表》,《全国统一安装定额福建省估价表》及相关定额和相关文件,竣工图和经甲方认可的设计变更,隐蔽工程签证单。取费:按四类取费,计取流动施工津贴,材料价格按20xx年9-12月份造价站发布的信息价的均价。

  七、工程款支付

  工程款分三期付款,一期在完成工程60%经监理业主核定后按工程投标中标价的40%付给乙方工程进度款;二期在 年 月 日前按工程总造价40%支付给乙方工程款,余款待正常运行一年后按竣工结算款一次付给乙方。

  八、双方职责

  1、发包方职责

  (1)在约定的时间完成三通一平工作,且提供工程地质地下管线资料;

  (2)提供水准点和座标控制点交验;

  (3)施工图纸、图纸会审和与设计有关的资料,配合施工单位做好施工中各环节的`衔接;

  (4)协调地方各部门及群众关系。

  2、承包方职责

  (1)工程质量按规范要求施工,确保合格工程;

  (2)安全施工:按安全施工要求组织施工,做好安全防护,落实安全生产管理措施,确保安全施工无事故。一切后果有乙方负责。

  (3)工期:按 项目改造及协议要求,科学合同地安排工期计划,按计划施工,如甲方原因延误的工期,工期顺延。

  (4)工程资料:按现行行业标准完成验收程序,配合业主做好工程各项归档资料。

  九、合同生效

  合同订点时间:

  合同订点地点:

  本合同一式六份,双方各执一份,约定签字盖章后生效。

  发包方(盖章): 承包方(盖章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代表人: 委托代表人:

【工程合同】相关文章:

工程工程合同11-10

工程合同建设工程合同01-07

关于工程工程合同02-27

合法的工程工程合同03-08

工程工程合同(荐)08-19

工程合同工程合同02-21

工程工程合同【经典15篇】08-17

常用版工程工程合同04-26

实用工程工程合同07-07

工程工程合同范本06-29