【精选】工程合同
随着时间的推移，能够利用到合同的场合越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的工程合同4篇，希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担 设计工作，工程地点为，20xx年已与设计人签定勘设20xx——16合同，由于当时初步设计概算尚未批复，设计经费未定。
根据 省水利厅（ 字[20xx]304号）、财政厅（ 财建[20xx]823号）文，经双方协商一致，签订本补充合同，共同执行。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关部门建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
1.4 已签订的合同。
第二条设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书
2.2 发包人提交的基础资料
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的。如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1 补充合同
3.2 已签订的合同书
3.3 发包人要求及委托书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
工程名称： 项目规模及特性： 设计内容： 阶段：初步设计、招标设计、施工图设计。
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
发包人已按原合同规定时间要求提供了相关资料。
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
设计人已按业主要求提交了初步设计（ 份），现初步设计已批复。招标设计和施工图设计按照业主要求的时间和份数已分批提供。
第七条 勘察设计费用
7.1 根据文，批复的`勘测设计费为万元。
7.2 工程建设期间如遇概算调整，则勘测设计费也按实际批准的数额补差。
第八条 支付方式：
根据工程进展和已支付情况，本次合同签订后，日内结清初步设计阶段费用 万元、招标设计完成时支付招标设计阶段费用 万元，施工图阶段勘测设计费，待工程竣工验收后付清余款。
第九条 其他条款按双方签定的“ ”合同内容执行。
发包人名称： 设计人名称：
工程合同 篇2
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。
一、工程名称：
二、施工内容及范围：
图纸范围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。
三、合同价款：
本合同工程总造价为元（大写： 元）（包含本工程施工所需的全部费用）。
四、承包方式：
以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
五、施工工期：
必须在年月日前竣工通电且电业局手续完备。
六、使用材料、规格：
本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：
工程款分三次支付
7.1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；
7.2所有工程完工，乙方出示市电业局送电手续的.相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保
证3日内通上电能够使用；
7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。
八、质量要求：
本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。
九、工程质保期：该工程自竣工之日起（以甲乙双方书面形式确认时间为准）质保期为两年。
十、双方权利和责任
甲方：及时支付工程款。
乙方：
1、负责协调供电相关部门的内、外部关系；在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施 工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;
2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要 求；
3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方 承担；
4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调；
5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴纳；如果出
现不文明施工现象，或者造成 的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳5000元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。
十一、事故处理及安全防护：
乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。
十二、成品保护及维护：
工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区
物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责；保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。
十三、工程移交：
工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。
十四、保修：
本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。
十五、、违约责任：乙方违反本合同第五条工期约定和7.2项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。
十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由 仲裁委员会裁决。
十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。
甲方（章）： 乙方（章）：
法人代表（签字）： 法人代表（签字）：
或委托代理人： 或委托代理人：
签订日期： 签订日期：
工程合同 篇3
建设工程合同
1、经发包人同意，总承包人可以将自己承包的“部分工作”交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人向发包人承担“连带责任”。
提示：在承揽合同中，承揽人经定作人的同意，将其承揽的主要工作交由第三人完成的，由承揽人(就第三人完成的工作成果)向定作人负责。
举例：甲为发包人，总工程价款为8000万元，总承包人A经过发包人甲的同意，可以将自己承包的部分工作交给B来完成，总承包人A和分包人B应当对发包人甲的'损失承担连带赔偿责任。
【例题】20xx年4月1日，总承包人乙公司经发包人甲公司同意，将自己承包的部分建设工程分包给丙公司。因丙公司完成的工程质量出现问题，给甲公司造成200万元的经济损失。根据合同法律制度的规定，下列选项中，正确的是( )。
A、由丙公司承担赔偿责任
B、由乙公司承担赔偿责任
C、首先由丙公司承担赔偿责任，不足部分由乙公司承担
D、由乙公司和丙公司承担连带赔偿责任
答案：D
2、总承包人不得将其承包的建设工程“全部”转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解后以分包的名义分别转包给第三人。
3、发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建筑工程的价款享有优先受偿权。
案例：甲公司、A公司签订建设工程合同，A公司为承包人，双方约定，在07年4月1日之前支付8000万元的工程价款，如果甲公司到期不支付价款的，承包人A应当催告发包人甲公司在合理期限内支付，如果甲公司仍然不支付，在这种情况下，A可以将该工程建设项目折价抵偿8000万元，还可以请求人民法院依法拍卖，从拍卖所得中享有优先受偿工程价款的权利。
4、因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身或者财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
工程合同 篇4
__________（建设单位或招标办公室）：
在研究了__________建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务．我们的投标书（标函）内容如下：
我们的企业概况如下：我们特此同意，在本投标书发出后的______天之内，我们都将受本投标书的约束，我们愿在这一期间（即从一九____年____月____日起至一九____年____月____日止）的任何时候接受贵单位的`中标通知．一但我们的投标被接纳，我们将与贵单位共同协商，按招标书所列条款的内容正式签署__________________建筑安装工程施工合同，并切实按照合同的要求进行施工，保证按质，按量，按时完工．
我们承诺，本投标书（标函）一经寄出，不得以任何理由更改，中标后不得拒绝签订施工合同和施工；一但本投标书中标，在签订正式合同之前，本投标书连同贵单位的中标通知，将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件．（如果招标书要求投标方提供银行或上级部门担保的，投标方应在投标书<标函>中附上一份银行或上级部门的履约保证书．）
投标书发出日期：________年____月____日________时
投标单位：_____________（公章）
企业负责人：____________（盖章）
联系人：__________（盖章）
电话：_______________
地址：_______________
【工程合同】相关文章：
工程工程合同11-10
工程合同建设工程合同01-07
关于工程工程合同02-27
合法的工程工程合同03-08
工程工程合同(荐)08-19
合法工程工程合同09-16
工程合同工程合同02-21
工程工程合同模板通用07-28
建筑工程工程合同07-08
工程工程合同范本06-29