当前位置：范文派>合同范本>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2024-01-01 07:36:14 工程合同我要投稿

工程合同精华[9篇]

　　随着法律观念的深入人心，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的工程合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同精华[9篇]

工程合同篇1

　　委托人：(甲方)

　　受托人：(乙方)

　　审查项目合同号：

　　签订地点：

　　签订日期：年月日

　　有效期限：年月日至年月日

　　依据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律法规的规定, 本合同双方就(以下称项目)事宜, 经协商一致, 签订本合同。

　　一、项目概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、项目面积：

　　4、项目计划开竣工日期：年月开工，年月竣工。

　　5、设计单位：

　　6、勘察单位：

　　7、建设单位：

　　二、审查范围和内容

　　程序性审查的主要范围和内容为：技术性审查的主要内容为：

　　三、乙方服务措施：

　　1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。

　　2、针对项目的建设特点，为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成，除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外，乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系，提供跟踪咨询服务，具体如下：

　　(1)与设计单位密切配合

　　(2)与甲方的配合

　　四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式：

　　(1)乙方初步设计审查工作周期：不多于个工作日。

　　(2)乙方施工图审查工作周期：

　　第一阶段：即0.000以下建筑空间的施工图审查阶段，初审不多于个工作日，第二阶段：即整个建筑空间的施工图审查阶段，初审不多于个工作日

　　(3)初审完成后，乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位，原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审，复审意见应在收到设计单位修改文件后5日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方。

　　(4)经乙方审查合格的项目，向甲方提交《北京市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份，并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。

　　(5)本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第一、第二款)并提交审查报告。

　　五、委托方(甲方)的协作事项：

　　甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件：

　　⑴ 规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》;

　　⑵ 有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书;

　　⑶ 工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘);

　　⑷ 施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份，);

　　⑸ 另提供总平面一张;

　　⑹ 审查需要提供的其它资料。

　　六、技术情报和资料的真实性、保密、

　　甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任，未经甲方许可，不得向第三方透露。

　　七、验收、评价方法

　　审查报告应符合本合同及相关法律法规的'要求。北京市规委对委托的审查单位的工作进行监督。北京市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。

　　评价方法：

　　八、报酬及其支付方式：

　　本项目审查费固定为人民币元，大写：元整。支付方式为(一次性支付或分期支付)：

　　分期支付具体为：初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后个工作日内：元。

　　施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后个工作日内，支付人民币元。

　　施工图第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后个工作日内，支付元。

　　若阶段发生变化，则双方另行商议支付方式。

　　九、违约金或者损失赔偿额的计算：违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

　　(一)违反本合同第四条约定，乙方应承担违约责任，每延误一天应减收项目审查费2。

　　(二)违反本合同第八条约定，甲方应承担违约责任，每延误一天，应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。

　　十、解决合同纠纷的方式

　　在履行本合同的过程中发生争执，双方应友好协商，协商不成时，任何一方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。

　　十一、其它

　　对于审查不合格的项目，乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方，原设计单位修改后，甲方重新送审。复审不合格项目交北京市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同第四条。

　　施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施。

　　甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时，甲方可向市规划委提出复审申请，市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证，做出仲裁决定。

　　本合同生效后，任何一方不得单方终止本合同，若甲方要求单方终止合同，原缴的审查费不退，乙方的审查工作超过一半时，甲方应支付全部审查费。

　　本合同如有未尽事宜，合同双方应协商并签定补充协议，作为本合同附件。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，本合同自全部内容履行完毕后截止。本合同正本一式本份及副本份，甲乙各方持正本份，及副份。

　　委托人：(甲方)

　　受托人：(乙方)

　　年月日：

工程合同篇2

　　一、工作简述

　　工程合约部是施工处管理工程施工技术及合同、计量支付管理的职能部门，在项目经理和技术负责人的直接领导下，负责办理施工处有关施工和技术管理、工程计划、中期计量支付及竣工决算等方面的业务。

　　二、部门组织机构图

　　三、工作责任规定

　　1、工作任务

　　⑴ 负责组织对施工处工程设计图纸的审核，进行工地核对，负责会同有关部门编制施工组织设计。

　　⑵ 负责工程技术管理工作，及时解决施工中出现的工程技术问题，并会同有关部门对工程事故的技术处理方案作出决定。 ⑶ 推行全面质量管理，会同有关部门进行质量事故的处理。 ⑷ 负责提拟工程变更方案，并办理上报审批手续。

　　⑸ 负责做好施工技术总结工作，编制竣工资料，编写开工、竣工报告。

　　⑹ 负责推广新技术、新工艺、新材料在工程中的应用。

　　⑺ 负责技术情报工作，做好技术资料的收集、保管、交流；有计划地组织技术人员学习先进的施工技术和工艺。

　　⑻ 负责施工处的.日常计量工作，根据合同规定，定期编报计量支付月报。

　　⑼ 根据相关合同与下属施工中队、劳务队伍、材料供应商等进行结算。

　　⑽ 负责施工处有关合同文件的保管，协助项目经理签订有关合同、协议。

　　⑾ 负责施工处原始图纸的收集、归档、管理。

　　⑿ 负责施工处生产过程中人工、机械、材料消耗等定额的收集和整理。

　　⒀ 项目完工后，负责施工处合约、文档、图纸等资料的移交和竣工核算。

　　⒁ 协助有关部门办理专业培训和技术干部的考核工作。

　　⒂ 协助机材部加强施工装备的建设，提出设备测量仪器的质量使用意见。

　　2、职权

　　⑴ 对本部门的工作有决定权和处理权。

　　⑵ 对本项目工程施工中队的施工技术有指导、监督权；对施工中队、劳务队伍、材料供应中队执行合同、协议的有关规定有监督权；对施工中队、劳务中队、材料供应中队上报的的月应支付款项有审核权。

　　⑶ 对工程质量事故由现场分析、鉴定、处理的权利。

　　⑷ 对工程的中间交流、交工验收和竣工验收工作有参与权。 ⑸ 对工程科研课题有提请权。

　　3、职责

　　⑴ 对工程施工未正确执行有关规范、规程和标准，造成严重损失的负有责任。

　　⑵ 对工程变更没有及时编写、上报造成损失的负有责任。

　　⑶ 对工程事故的技术处理方案确定迟缓，造成严重损失的负有责任。

　　⑷ 对有关工程技术文件未能做好上传下达，造成严重损失的负有责任。

　　⑸ 对施工处内发生的严重工程质量安全事故，造成严重损失的负有责任。

　　⑺ 由于工组疏忽的原因，没有正确、及时的编写计量支付月报，造成经济损失的，负有责任。

　　⑻ 由于工作疏忽的原因，对材料供应中队、劳务中队、施工中队的工程款超付并由此造成经济损失的，负有责任。

　　⑼ 对没有妥善管理合同，使之处于失控状态而造成损失的，负有责任。

工程合同篇3

　　(一)分包与转包

　　1.转包合同。①概念。转包合同，指承包人以营利为目的，将承包的工程"全部"交由第三人完成的行为。②法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的，发包人有权解除建设工程施工合同(《建设工程施工合同解释》第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。

　　2.分包合同。

　　(1)合法分包合同。合法分包合同，指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后，依法将其承包的"部分"工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件：①经发包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;④分包人具有相应的资质;⑤只能分包一次，分包人不得再分包。

　　(2)违法分包合同。违法分包合同，指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。下列违法分包合同均属无效合同：①承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;②分包人不具有相应的资质;③承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;④分包人将其分包的工程再分包。

　　(3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同，工程质量不合格的，分包人与承包人对发包人承担连带责任。具体而言：①分包合同有效的，分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任(《合同法》第272条第二款)。②违法分包或者非法转包的，因建设工程质量发生争议，发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(《建设工程施工合同解释》第25条)。

　　(二)建设工程施工合同无效的情形

　　下列建设工程施工合同无效：①非法转包合同。②违法分包合同。③承包人未取得或超越相应资质的。但是，承包人在建设工程"竣工前"取得相应资质的，不按无效处理。④没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。⑤建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

　　(三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利

　　1.实际施工人的工程价款请求权

　　(1)建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。

　　(2)建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收不合格，经修复后验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的，实际施工人无权请求支付工程价款。

　　2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。

　　(1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。

　　(2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时，人民法院"可以"追加转包人或者违法分包人为"本案当事人"。需要注意两点：①法院是"可以"追加，而不是"应当"追加。②法院可以追加发包人为"当事人"，即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(《建设工程合同解释》第26条)。

　　(20xx-3-62)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的`施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的?

　　A.乙、丙之间分包合同有效

　　B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同

　　C.丙可以乙为被告诉请支付工程款

　　D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人

　　【答案】ABD

　　(20xx-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司，经甲公司同意，乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司，丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格，甲公司欲索赔。对此，下列哪些说法是正确的?

　　A.上述工程承包合同均无效

　　B.丙公司在向乙公司赔偿损失后，有权向丁公司追偿

　　C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任

　　D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得

　　【答案】BCD

　　(四)承包人的优先受偿权

　　1.承包人优先受偿权的构成要件

　　构成要件有四：①建设工程合同有效;如果合同无效，承包人不享有优先受偿权;②发包人不支付到期价款;③经承包人催告后，发包人在合理期限内仍未支付;④建设工程在性质上适宜折价或拍卖。

　　2.承包人优先受偿权的行使

　　根据《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(20xx年6月)，承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制：①承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。②承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。③消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人。④建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

工程合同篇4

　　承租方（甲方）广西建工集团第四建筑工程有限责任公司三亚迎宾路项目部租赁方（乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定及双方自愿原则，就租赁钢板桩打桩机事宜经协商达成如下协议：

　　第一条：租赁设备期限

　　租赁开始时间为年月日，结束时间为年月日。若租赁期限已满，为保证工程顺利施工，甲方要求延长租赁期限，应在租赁期限之前至少天以书面形式通知乙方，乙方接到通知后，应同意延长租赁期限，租赁费按承租费用的月均算。

　　第二条：租赁设备租金及相关费用

　　1、本协议租金实行月支付制，月租金（大写）柒万伍仟元（小写75000），租金支付方式为（现金），月底结帐；

　　2、桩机进出场费由方负责；

　　3、桩机维修费用由方负责。

　　第三条：误工及处理办法

　　施工工期如因甲方或是不可抗拒原因（天气、征地）而耽误工期，所造成的工期损失由甲方承担；如机械需要修理或保养，所耽误的工期则自动从当月扣除。

　　第四条：司机事宜

　　1、甲方为乙方桩机司机提供住宿，其他由乙方自行解决；

　　2、文明、安全施工，如发生人身伤亡、机械损坏，乙方自负责任并承担相关费用。

　　第五条：协议的解除

　　1、本协议期限满后；

　　2、本协议有效期内双方达成终止协议；

　　3、本协议任何一方因地震、风暴等不可抗拒原因丧失继续履行本协议的能力；

　　4、乙方将设备擅自转租、转让、转借给第三人，甲方有权终止协议。

　　第六条：违约责任

　　1、乙方未按约定提供设备致使甲方不能正常施工的，应减收相应租金；甲方有权要求

　　乙方继续履行或解除协议，并赔偿相应的损失。如甲方相应的损失无法得到赔偿的`，乙方应承担赔偿责任；

　　2、本协议任一方均应按本合同的约定履行租金的权利及义务，任何一方违反本协议条

　　款造成另一方的损失，需由违约方赔偿损失。

　　第七条：争议解决方法

　　协议履行中发生的争议，由双方协商或报三亚市人民政府有关部门解决。

　　第八条：附则

　　本协议一式两份，甲乙双方各一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　甲方（签字）：乙方（签字）：年月日年月日

工程合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下协议，希双方共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：XXXX有限公司厂区绿化

　　2、承包方式：包工包料

　　3、工程总造价：_____万元

　　第二条工程期限

　　本工程定于____年____月____日开工，____年___月___日竣工，合同工期为____天

　　第三条工程延误与工程奖罚

　　1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前通知甲方。

　　2、施工中因各种原因需要停工，应提前一天向甲方提出申请，由甲方确定是否停工。

　　3、如遇不可抗拒因素如地震等自然灾害等，工期相应顺延。

　　4、因乙方原因造成延期开工或停工的，工期每延误一天罚乙方现金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延误一天罚甲方现金500元。

　　第四条甲方职责

　　1、确保施工前，现场做到三通一平。

　　2、确保乙方施工用水及养护用水用电。

　　3、甲方为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

　　4、及时向乙方支付工程款。

　　第五条乙方工作职责

　　1、乙方必须按甲方确认的工程进行组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。

　　2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的养护期，对本工程承担养护责任。

　　3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的.事故责任及相关费用，由乙方单独承担。

　　第六条质量验收

　　1、苗木栽植要遵守技术操作规范，确保苗木成活率100%。

　　2、苗木质量要完全符合设计质量要求，如达不到要求应及时更换。

　　第七条付款方式

　　1. 第一次付款，合同签订生效后，甲方须向乙方支付工程总造价的30% 。

　　2. 第二次付款，草坪铺设过半时甲方向乙方支付工程总造价的40%。

　　3. 第三次付款，工程竣工验收合格后，甲方向乙方工程总造价的25%.

　　4. 余款在养护期满后一次付清。

　　第八条养护期限

　　本工程养护期为一年(当年12月底结束)

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇6

　　甲方(委托人）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方（居间人）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就___省___市___区装修工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方提供信息，或仅为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金人民币___元。

　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的'损失。

　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的___%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为装修工程合同金额的___%。

　　2、乙方帮甲方成功介绍客户，签约装修合同后。建设单位首付定金___%时，甲方将支付乙方全部装修工程___%佣金。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担___费用）。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付人民币___元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至___年___月___日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：

　　（1）提交位于___（地点）的___仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

　　（2）依法向___所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

　　3、本协议经各方签署后生效。

　　甲方（签字或盖章）：

　　签订时间：___年___月___日

　　乙方（签字或盖章）：

　　签订时间：___年___月___日

工程合同篇7

　　甲方：内蒙古中鑫再生资源有限公司（承租方）

　　乙方：（承租方）

　　为了国家建设，根据工程需要，明确双方的权利和义务，经双方协商后签定如下租赁承包协议：

　　一、甲方自20xx 年 8 月 27 日至 20xx 年 10 月 27 日租赁乙方挖掘机 PC220-7 型 1 台，承包土石方，预期 2 月。

　　二、付款方式及工作时间：

　　1、乙方机械进场签合同，工作5日内甲方首付16500.00元整，其余款到月结清，每天租金为1100.00元整，甲方负责单程托运费300.00元整，本租金不含税收票据。工作时间不往下月累计。由于乙方的机械或司机原因造成的工时不足，按时扣费。

　　2、每月工作时间为 330 小时，每天工作时间 11 小时，超出时间按加班计算，加班费 100 元／小时，如遇下雨或因甲方原因出现停工致使工作时间街接不上照常算作工作日。

　　3、在租赁期间内，甲方未征的乙方同意，不得擅自在所租设备上增加或拆除任何零部件。

　　三、甲乙双方责任

　　1、乙方机械进入甲方工地，甲方负责乙方施工人员的

　　食宿，并共同负责机械的安全，保证工程完工后机械人员安全离场。

　　2、甲方只供柴油，其余付油由乙方负责。如油料不合格乙方有权拒绝使用，如甲方强行使用油料，造成机械损坏，应由甲方修理。如挖斗破损，由甲方协助乙方焊接好。

　　3、施工工地如甲方属于证照不健全、出现电缆、光缆、水道、军事设施等影响施工，导致乙方机械人员被有关部门扣留甲方负责协调。

　　4、如果出现甲方资金不能按合同付款，乙方有权停机，停机期间照算工作日，停机两天再不付款，乙方有权把机械拖走，造成的一切损失由甲方负责。

　　5、乙方机手应听从甲方工地人员的指挥和安排，认真工作，合理施工，不听甲方指挥人员的指挥，甲方有权解除合同，费用乙方自负。但甲方不得强行机手进行危险作业，否则乙方机手有权拒绝。

　　6、乙方应确保机械正常作业，圆满完成任务。

　　7、甲方应确保乙方每月有天的'维修保养机械时间。

　　8、由于乙方机械手违章作业不听指挥造成的事故一切费用由乙方承担。

　　四、甲乙双方如发生纠纷，应在同等互利的原则下协商解决，如协商不妥，可在甲方当地仲裁委员会解决。

　　五、本合同未经公证处公证，但经双方签字后享有法律的同等效力。

　　六、本合同一式两份，双方各一份，双方签字后生效。

　　甲方签字：

　　地址：

　　电话：

　　身份证号码：

　　年月日

　　乙方签字：

　　地址：

　　电话：

　　身份证号码：

　　年月日

工程合同篇8

　　一、引言

　　大量的国际工程项目管理实践表明，合同管理使整个国际工程管理模块的核心。所有的国际工程项目管理工作都是围绕着如何圆满地完成合同而展开。合同管理的成功与否，直接决定着项目的成败，决定着业主与承包商“双赢”的合同目标能否实现。我从国际工程项目传统管理模式下承包商的角度谈谈国际承包合同管理的几个重要方面和工作原则。

　　二、国际工程合同管理的特点

　　1. 合同实施风险大。国际工程承包是一项高风险的事业，承包商面临的是不熟悉的荆棘谷环境、政治环境、自然环境、法律环境等。对环境的不熟悉、对市场的不了解等使得国际工程承包合同的实施困难重重、风险很大。

　　2. 合同管理工作时间长。国际工程项目一般建设周期都比较长，加上一些不可预见的因素，致使合同完工一般都需要两年甚至更长时间。合同管理工作必须在长时间内连续进行。

　　3. 合同管理变更、索赔工作量大。国际工程大多是规模大、工期长、结构复杂的工程项目。在施工过程中，由于受到水文气象、地质条件变化的影响，以及规化设计变更和人为干扰，在工程项目的工期、造价等方面存在着变化的因素。因此，超出合同规定的事项可能层出不穷，这就使得合同管理中变更索赔任务繁重，工作量很大。

　　4. 合同管理的全员性。国际工程合同文件是整个工程项目工作中的集合体，同时也是所有管理人员工作中必不可少的指导性文件，是项目管理人员都应充分认识并理解的文件。

　　5. 合同管理涉及更多的协调管理。国家工程项目往往参与的单位多。合同在时间上和空间上的衔接和处理各方面的关系，是相关的各个合同和合同规定的各种合同之间不相矛盾，在内容上、技术上、组织上、时间上协调一致，形成一个完整的有序的体系。

　　6. 合同实施过程复杂。国际工程项目从购买标书到合同结束，从局部完成到整体完成要经历成百上千个合同文件。在这个过程中稍有疏忽可能导致前功尽弃，造成经济损失。所以承包商必须保证合同在工程的全过程和每个环节上都顺利完成。

　　正是由于国际工程合同管理具有风险大、任务量大、实施过程复杂、需要全员参与和更多的管理协调的特点，决定了国际工程合同管理要有自己的特点。下面将结合苏丹项目的实践经验，从四个方面论述承包商如何加强合同管理从而实现合同目标。

　　三．国际工程合同管理的管理经验

　　1.了解和熟悉国际工程合同的法律环境

　　法律高于合同，合同受法律管理。法律环境是工程合同实施的基本条件和游戏规则。合同的生效、解释、变更索赔和争议解决等环节追究起来无不涉及法律的原则和解释，国际工程合同与法律有矛盾时，通常以所在国的法律规定为准。因此，搞好合同管理就必须在相应的程度上研究法律问题。

　　2、精确界定合同工作范围和计量计价

　　我们的项目管理者有时缺乏合同合同规定的工作范围的认真研究，往往忽视附加工作和额外工作的本质区别。对于额外工作，承包商并没有义务一定执行，而需要协商、定价，必要时可以坚持签订补充协议；对于附加工作，也应区别几种不同情况，判定是属于合同清单一列的工作，还是合同清单未列出但又在合同范围内的。对于后者，应该定新的'单价；核定新单价时，根据不同的情况又有多条原则。

　　在精确划定工作性质后，应周密地进行计量计价工作。一是要将所有工作完整的计量；二是要注意边缘问题、变更问题，尽量多计算。有的承包商对计价规则和清单描述理解不清或经验不足，投标时说不准，项目进行中还拿不准某一项工作于清单中的哪一项对应。这样出现结算额大大低于合同额就不足为怪了。当然如果一定比例，根据合同还可以调价，那是另一种情况。

　　对已完工作的计量结果要及时记入月账单，特别是对变更的工作内容。有些私人业主就是以拖延对变更的计量来降低承包商的同期付款额。计量计价工作还应包括：合同规定的对单价和总价的调整；由于附加工作延长工期及不利的现场条件造成的附加成本；合同规定的人工、材料涨价补偿；后续立法造成的附加成本等。

　　3.注重工程变更和索赔

　　当设计图纸、施工组织设计以及技术规范出现了让业主不够满意的情形时，业主就会根据这些因素的变化而对工程项目加以更改，使得工程项目某些部分的质量、形式以及施工的顺序等方面均发生变化。这就称为工程变更。在FIDC的条款规定中，国际工程承包变更是一个重要的内容。

　　工程项目的业主应该在工程项目合同专用条款中制定合理可行的工程变更处理程序，并保证在实际的工程实施过程中严格地按照合同中的变更程序进行施工。笔者通过查阅相关的资料及实际的工程经验，先将工程变更的程序罗列如下几点：

　　首先工程项目的项目负责人（或是工程师）需要准备一份经过授权的申请书，指出该项目需要变更的地方、费用估算以及工程项目变更的依据和理由；

　　工程项目的负责人或工程师将申请材料准备完毕之后，需要上交给工程项目的业主，业主需要对该申请材料进行认真地查看，待其对申请进行了批准之后，此时项目负责人需要与承包商共同协商下即将变更的项目的价格，对变更工程的价格进行确定；

　　如果价格等于或少于批准的总额, 则工程师有权向承包商发布必要的变更指示，如果价格超过批准的总额, 工程师应请示业主进一步给予授权；

　　在紧急情况下, 不应限制工程师向承包商发布他认为必要的此类指示。如果在上述紧急情况下采取行动, 他应就此情况尽快通知业主。

　　四、小结

　　随着中国加入WTO以及全球经济一体化的趋势越加明显，中国越来越多的承包企业走出了国门，参与到国际工程项目中。而合同管理是是项目管理智能的核心，可以说合同管理的成功意味着项目成功的一半。在实际工作中，情况是多变的、具体的，承包企业应根据自己的特点和项目的特点，不断完善和提高合同管理水平，以求在国际工程承包的大市场中不断发展和壮大。

工程合同篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称：九龙城B地块智能化工程

　　二、工程地点：九龙城二期

　　三、承包方式：清包工

　　四、承包范围：

　　本合同包含13.14.16.1718.19.20号楼弱电配管劳务工作，给定的施工图纸范围内所有弱电管线施工中的各项劳务，即包括弱电管线底板预埋、后期86盒，弱电箱的安装。(保证按图纸施工，所有弱电管线能正常使用)

　　甲方提供所有所需材料及工具。(工具维护维修费用由乙方负责)

　　五、开竣工日期：20xx年1月4日至工程结束。正常工期内如乙方不能按时完成施工，每耽误一天，扣工程款500元，依次累计。耽误工期超过7天，甲方一次性扣除乙方工程款5000元并且另行安排队伍施工，乙方无条件退场。

　　六、工程面积及单价：

　　1、按该工程设计图纸为准，计算项目总户数

　　2、工程承包价：每户200元

　　4、工程总价约240000元。

　　七、付款方式：

　　无预付款，在底板预埋期间每月25日对当月所完成工程量进行核算，工程量核清后，每月30日之前按每户60元进行结算。底板预埋全部结束后，二次配管进行到50户，在当月低将底板预埋费用全部结清。二次配管每月25日对当月所完成工程量进行核算，每月30日之前按每户100元进行结算。等工程结束小区工程部验收结束，甲方将剩余费用一次性结清。合同结束。

　　八、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、向乙方提供图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。

　　2、对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

　　3、给乙方配备现场施工用电、用水及临时仓库。

　　4、保证工程材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。

　　5、保证按时给乙方拨付工程款。

　　乙方责任：

　　1、组建一支过硬的'施工队伍，安全文明施工

　　2、乙方必须服从甲方管理人员及小区工程部管理人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

　　3、负责临时仓库的管理工作，对仓库内物质要合理整齐存放，并且每月进行统计一次，在工资结算时提供给甲方，仓库钥匙专人管理，不得随意转交他人。

　　4、施工中注意安全施工，杜绝伤亡事故的发生。