甲乙签订建设工程施工合同
随着法律观念的深入人心，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的甲乙签订建设工程施工合同，希望对大家有所帮助。
甲方：______________
乙方：______________
依据国家相关法律、法规规定，遵循自愿、平等、公平诚信的原则，经过甲乙双方友好协商，签订此施工合同，双方承诺共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：中山西路线务站街13号院室外管网
2、工程地点：中山西路363号线务站街13号院
3、承包范围：中山西路线务站街13号院室外电气、消防、雨 水、污水管道工程的施工
二、承包方式：
包工包料，乙方提供的材料经甲方及监理认质认价，检验合格后方可进行施工（成品化粪池甲方提供）。
三、工程造价：
本工程执行《全国统一安装工程预算河北省消耗量定额（20xx）》，费用执行三类工程标准；合同总价暂定为人民币 万元整(￥ 00000.00元），实际工程造价以竣工决算的总价为准，主材价格按甲方现场认价执行。以甲方提供的施工图纸、变更、洽商及现场签证等甲方、监理、乙方共同认可的文字资料。
四、工期：
开工时间：甲方提前七个工作日书面通知乙方进场施工。竣工时间：甲方书面通知乙方时根据现场实际情况约定竣工日期。
五、质量标准：
乙方严格按照国家颁发的施工验收规范、设计图纸及甲方要求进行施工，各项工程质量应达到国家及专业质量评定标准
的条件，质量等级为：合格。
六、工程款支付：
本工程无预付款，签订合同后，乙方的人员、设备、材料全部进场后，三个工作日内甲方需支付乙方30%工程款；工程施工完毕并验收合格后，支付工程款至70%；待工程结算完毕、有关资料移交清后支付工程款至95%；剩余5%作为质保金，质保期满后20天工程无质量问题将5%余款付清。
七、甲乙双方的权利和义务
甲方：
1、甲方负责在开工前办理好现场施工、安全交底等相关手续。
2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸2份，组织设计部门及乙方施工图进行施工前会审、设计交底。
3、施工过程中如出现设计变更，甲方应及时通知乙方。乙方按变更后的内容进行施工。
4、工程过程中，甲方及监理有权随时对工程施工进度及质量进行监督，对乙方提供的材料有权进行检验，不符合要求的，有权要求乙方在指定期限内调换或补齐；如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的有权制止，责令乙方停工、返工，乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定期限内整改完毕。
5、负责组织对工程进行竣工验收，对质量不合格工程有权责令乙方返工，直至合格为止。
6、甲方应按本合同约定时间向乙方支付工程款；如未能按时拨付工程款对此造成的损失由甲方承担。
乙方：
1、组织施工人员、材料、设备进场施工，服从现场整体管理，保质保量，做到文明施工、安全施工，按时交工。
2、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务，施工过程中接收甲方及监理对施工工程的质量检查监督。
3、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中，乙方提供
材料由其负责运送到施工现场，工程施工所需机械设备由乙方自行准备，相关费用由其自行承担。
4、乙方材料进场前需提供样品甲方认质认价，双方认同后，方可采购，材料运到现场后应及时通知甲方对材料进行进场验收，如材料与合同规定要求不符，甲方有权拒绝乙方用于本工程项目，乙方应无条件负责更换被拒绝的材料，以满足工程需要。
5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定造成的损失和罚款。
6、工程施工过程中对甲方检查发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
7、工程竣工后，向甲方提出竣工验收申请，配合甲方做好工程验收工作。因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工、修改；处理合格后重新申请组织验收，直至符合质量要求；由此产生的相关费用由乙方自行承担，且工期不予顺延。
8、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
9、安全施工：工程施工过程中，乙方确保工程施工科学、安全，若系乙方冒险违章作业等原因造成的工程质量、财产损失和个人人身伤害，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。
10、施工过程中乙方必须做好安全用电及安全防护工作，并标有醒目的标识牌，夜间有路灯加维护网，如防护措施不到位，行人在过路当中出现意外伤害，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。
八、工程验收：
工程完成后，由乙方书面提出验收申请，七个工作日内甲方组织相关部门及乙方对施工项目进行验收，验收合格乙方将工程交付甲方，甲方向以为办理验收签证手续。
九、工程质保：
1、执行国家相应标准，本工程质保期为贰年。
2、保修范围：
乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
3、在保修期内，乙方应在接到甲方通知24小时内派人组织维 修，乙方因履行保修义务产生的交通费、差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其它相关费用均由乙方自行承担；如非乙方原因，乙方收取合理的交通费、差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其它相关费用。
5、如果乙方在上述指定期限未能安排保修，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
十、其它事项：
1、合同条款中未尽事宜，双方协商后可订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。
2、甲乙双方在执行本合同中发生争议，应协商解决，协商不成，诉讼至甲方所在地人民法院。
3、本合同一式四份，具有同等法律效力；甲乙双方各执两份；本合同双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：_____________
联系电话：______________ 联系电话：______________
日期：________年______月______日
【甲乙签订建设工程施工合同】相关文章：
建设工程施工合同签订应注意问题12-26
建设工程施工合同10-15
建设工程施工的合同10-28
建设工程施工合同06-03
建设工程施工合同【经典】06-14
工程施工建设合同05-17
建设工程施工合同07-23
[精选]建设工程施工合同07-16
建设工程施工合同07-16