当前位置:范文派>合同范本>买卖合同>车库买卖合同

车库买卖合同

时间:2023-07-31 08:55:07 买卖合同 我要投稿

车库买卖合同

  在不断进步的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的车库买卖合同,欢迎大家分享。

车库买卖合同

车库买卖合同1

  出卖人(以下简称甲方)姓名: 身份证号:

  买受人(以下简称乙方)姓名: 身份证号:

  经甲、乙双方协商,甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。

  一、甲方出售房屋情况

  1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的.物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。

  2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。

  二、房屋价格及付款形式、交房方式

  1、甲方出售此车库的价格为人民币 万 仟 佰 拾 元整,签本合同时,乙方付给甲方定金 元,余款于 日之内交房时付清。

  2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

  3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

  4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。

  三、违约责任

  1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

  2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。

  3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。

  四、本合同一式 份,各方各执 份。

  五、未尽事宜,协商解决。

  甲方签字: 电话:

  甲方配偶签字: 电话:

  乙方签字: 电话:

  乙方配偶签字: 电话:

  年 月 日

车库买卖合同2

  卖方:_______________________________(以下简称甲方)

  买方:_______________________________(以下简称乙方)

  根据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库一事达成如下协议:

  一、甲方自愿将其名下位于__________________小区____幢_____号车库(实测建筑面积平方米),出售给乙方。甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。

  二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

  二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。乙方在________年____月____日前一次性付清。

  三、甲方已在________年____月____日将上述车库及有关手续移交给乙方。

  四、乙方购买上述车库后,与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担,与甲方无关。

  五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

  本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,公证机构留存备案一份。

  甲方(出卖人):

  乙方(买受人):

  ________年____月____日

车库买卖合同3

  甲方:

  联系住址:

  联系电话:

  身份证:

  乙方:

  联系住址:

  联系电话:

  身份证:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利与义务,经双方协商,签订本合同。

  甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就____项目停车位使用权转让事项,签订协议如下:

  一、转让车位使用权内容

  乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。

  二、付款方式

  1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整(即 )(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。

  2、甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的`权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。

  三、车位

  本合同所指停车位,具体位置以抽签为准,该车位的交付日期以实际交付日期为准。

  四、使用管理

  1、 该协议签订后,车位抽签等相关事宜,由乙方负责,甲方给予必要协助。

  2、 乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

  3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为,乙方应独立承担赔偿和修缮责任。

  4、乙方使用该停车位,须服从和遵守 物业公司的统一管理,并交纳相应的车位物业管理服务费用。

  5、若根据市政或小区整体规划的需要,在不影响乙方对车位的正常使用的情况下,而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的,乙方对此不持异议,不得据此向甲方提出任何要求。

  五、联系方式

  双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。

  六、违约责任

  本合同其他未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。

  七、本合同一式 贰 份,甲方 壹 份,乙方 壹 份。

  八、本合同经双方签字后生效。

  甲方: 乙方:

  签约日期: ________年____月____日签约日期:________年____月____日

车库买卖合同4

  甲方(车库卖方):_______电话:_______

  乙方(车库买方):_______电话:_______

  甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库达成如下协议,

  买方所购车库的`基本情况:

  车库位置:_______车库编号:_______

  建筑面积:_______平方米总价:_______

  有关事项:_______

  一、经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于____壹间出售给乙方。

  二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

  三、付款方式:一次性结清。在甲乙双方签订本协议书后,甲方先交付车库钥匙,由乙方检查电动升降器及内部设施无异后,支付相应款项,甲方出具车库权属证明和收据后,车库所有权归乙方。

  四、乙方在取得车库钥匙、车库权属证明和收据后,对本车库享有所有权,今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责,与甲方无关。

  五、因车库未办理产权证,今后乙方如需办理相关产权证明或因政策要求需要办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

  六、此协议收以甲方先交付车库钥匙,出具车库权属证明和收据,乙方付款为条件,一方不履行协议,对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明,并解除合同。甲乙双方均应严格信守本协议,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔偿2000元人民币。

  七、本协议一式两份,双方各执一份,协议自双方签字之日起生效。未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方签字:_______乙方签字:_______

  证明人签字__________

  __________年__________月__________日

车库买卖合同5

  车位买卖合同

  出卖方(甲方):

  买受方(乙方):

  甲方将其所有的车位出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守:

  1、 甲方将位于 大唐智能花园 小区 号的'车位卖于乙方。

  2、 车位的具体情况:位置:

  ,四邻: ,面积:

  ,产权方式为:

  。

  3、 甲方出卖车位的价格为:人民币 元,大写 元乙方于本合同签订后一次性支付甲方。

  4、 自本合同签订之日起,该车位的所有权归乙方所有,甲方将该车位及所有手续交付乙方,并且提供身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续。

  5、 甲方保证买卖车位合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担双倍返还的法律责任。

  6、 在车位转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。

  7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,乙方延迟付款,应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。

  8、 其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  9、本合同在履行过程中发生争议,由甲乙双方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

  10、 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。

  11、合同附件:车位平面图

  甲方(签字盖章):

  物业单位(签字盖章):

  日期:

  年 月 乙方(签字盖章):

  日

车库买卖合同6

  (合同编号______)

  出卖人:____ 注册地址:____ 营业执照注册号:____ 企业资格证书:_____

  法定代表人:____ 联系电话:____

  买受人姓名:____ 身份证:_____ 地址:______

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下车库买卖合同书范本。

  买受人所购车库的基本情况:

  一、本人系____小区__幢__单元__的业主,购买__号车库,属__结构,价款_____。

  二、车库单独办理产权证,面积以产权部门登记面积为准。

  三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费,即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

  四、甲方对车库设施提供有偿维护修理。

  五、乙方在使用车库时必须遵守以下规定:

  1、不准将车库以经营用途使用;

  2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的.住户或单位使用;

  3、乙方在购得车库后,应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;

  4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不对小区住户产生不良影响;

  5、文明驾驶,安全行车。在小区内应慢行,如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号,以免影响小区住户;

  6、对违反以上规定行为,甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

  7、本车库买卖合同书范本一式两份,双方签字生效,未尽事宜双方协商解决。

  甲方:__ 乙方:____

  日期:____ 日期:____

车库买卖合同7

  出卖方:(以下简称甲方)

  买受方:(以下简称乙方)

  甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上,甲方将____县建新龙XX毛坯车库出售给乙方,经友好协商,双方达成如下一致协议:

  一、甲方所车库位于____县建新龙XX。

  二、乙方所购车库是甲方所建的'东单元西套。

  三、房屋总价款:包干价:。

  四、付款方式:

  1、本合同签订时,乙方向甲方付购车库定金

  2、交付车库钥匙时付清余款元。

  六、车库交付后,甲方负责土建保修________年,屋面修________年。因乙方造成故障,由乙方负责自行维修。

  七、乙方接收车库后,不得擅自扩建和改建,如乙方擅自改建,造成事故和损失,由乙方承担全部责任。

  八、车库标准

  1、该车库内墙粉刷混合砂浆抹灰;

  2、楼地面刮糙;

  3、车库门为大卷闸门、水、电接头子。

  4、窗为塑钢。

  九、甲、乙双方车库交接后,乙方必须按甲方的要求接受房屋。

  十、违约责任:如双方任一方违约,赔偿违约金贰万元整。

  十一、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份存办证机关存档,合同自签字后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同8

  出卖人(以下简称甲方)姓名:

  身份证号:

  姓名:

  身份证号:

  买受人(以下简称乙方)姓名:

  身份证号:

  姓名:身份证号:

  经甲、乙双方协商,甲方决定把位于怡景XX的10栋15号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。

  一、甲方出售房屋情况

  1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的.水、电已单独立户,并装有独立的水电表。

  2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。

  二、房屋价格及付款形式、交房方式

  1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整,签本合同时,乙方付给甲方定金元,余款于____日之内交房时付清。

  2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

  3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

  4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。

  三、违约责任

  1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

  2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。

  3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。

  四、本合同一式份,各方各执份。

  五、未尽事宜,协商解决。

  甲方签字:电话:

  甲方配偶签字:电话:

  乙方签字:电话:

  乙方配偶签字:电话:

  附:甲方身份证、结婚证的复印件1份。

  ________年____月____日

车库买卖合同9

  卖方:_______________________________(以下简称甲方)

  买方:_______________________________(以下简称乙方)

  根据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:

  一、甲方自愿将__________________小区____ 幢_____号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方,甲、乙双方商定成交价格为人民币_____________________元整。

  二、付款方式:

  合同签定时,乙方已付甲方___________万元整(人民币)为预付款;余款________万元整(人民币)于该车库有关手续交付乙方后付清;

  三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的'原因,造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失,支付相当于购款_____%的违约金。

  四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有,乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。

  五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续,若上述车库无法办理产权登记,乙方有权单方解除合同,甲方须返还购款,并支付相当于购款_____%的违约金。

  六、本合同书一式两份,甲、乙双方各一份.

  七、本合同经双方签章后生效,对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。

  八、双方约定的其它事项:

  甲方(签名或盖章):___________ 乙方(签名或盖章):___________

  ______年____月____日 ______年____月____日

车库买卖合同10

  出卖人(以下简称甲方)姓名: 身份证号:

  姓名: 身份证号:

  买受人(以下简称乙方)姓名: 身份证号:

  姓名: 身份证号:

  经甲、乙双方协商,甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。

  一、甲方出售房屋情况

  1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。

  2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。

  二、房屋价格及付款形式、交房方式

  1、甲方出售此车库的价格为人民币 万 仟 佰 拾 元整,签本合同时,乙方付给甲方定金 元,余款于 日之内交房时付清。

  2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

  3、甲方收取定金后,应及时清理原来的'各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

  4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。

  三、违约责任

  1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

  2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。

  3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。

  四、本合同一式 份,各方各执1份。

  五、未尽事宜,协商解决。

  甲方签字: 电话:

  甲方配偶签字: 电话:

  乙方签字: 电话:

  乙方配偶签字: 电话:

  附:甲方身份证、结婚证的复印件1份。

  年 月 日

车库买卖合同11

  ______(下称卖方)与______(下称买方)就有关___(船名)船的买卖事宜达成协议,于____年__月__日正式订立本合同。

  船级:_____________。

  建造年份及厂家:_______年由______船厂建造。

  悬挂旗帜:________。呼号:_______。

  登记号:_______。登记地点:______。

  登记吨位:________。

  本合同的条款如下:

  1、船价

  船价为__________。

  2、保证金

  为了确保全合同的严格履行,买方应在合同签订日后的____个银行工作日内支付金额占买价百分之十保证金。该保证金应存入____银行所开立的买卖双方的共同帐户上,如有利息应归买方。开立保证金帐户的费用应由买卖双方均等负担。

  3、付款

  在船舶移交时,上述买价应由___银行以___支付给____银行。

  该买价不负担银行手续费。上述付款不行迟于移交工作已准备就绪及卖方已给予买方书面或电传通知后的三个银行工作日。

  4、船舶检查

  买方有权查阅船上的船级记录,并在___(时间)内宣布是否予以承认。卖方应在____(地方)为买方安排船舶检查。

  买方不得因船舶检查而延误船期,否则,买方应向卖方赔偿由此引起的损失。买方在检查处于漂浮状态的船舶时,不可将其拆解开,也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中,船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查,凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准,一旦船舶获得认可,卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知,保证金应立即释放,本合同宣告无效。

  5、交船时间和地点

  船舶应在___进行交接。

  移交时间/解除合同日期:___年__月__日。

  卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。

  交船前,倘若船舶发生全损或推定全损,本合同宣告无效,保证金应立即释放给买方。6。进坞

  为了便于船舶的移交,卖方应将船舶引入移交港的干船坞内,由船级社检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷,以致于影响船舶清洁船级证书的取得,则上述缺点应由卖方自费修复直至___1)对上述水下部分完全满意为止2)。

  船舶在坞期间,在买方或船级社代表的要求下,卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷,以致于影响船舶清洁船级证书的取得,则卖方应自费将其新换或修复直至

  船级社完全满意为止。

  尾轴的抽出和换新之费用由买方承担,除非尾轴的抽出(无论损坏与否)、换新或修复系出于船级社的要求,在该情况下,上述费用应由卖方承担。

  倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷,或者船级社有抽出尾轴之要求(无论损坏与否),则与船舶进出坞有关的费用包括船坞费的验船师费均应由卖方承担。在任何其它情况下,上述费用应由买方承担。

  船级社引入干船坞的费用和将船舶由干船坞移至交船地的费用均应由卖方承担。7。备件/燃料等

  船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖主移交给买方。所有备件和备用设备包括备用尾轴和备用螺旋桨,凡是在船舶检查时属于船舶的物品,无论是否曾使用过,是否在船上,都应成为买方的财产。但是,正在订购的'备件不包括在内,倘若发生转运费用问题,则转运费用应由买方承担。卖方不需要对交船前已经从后备库中取出用于替换的备件包括备用尾轴和备用螺旋桨进行补充,但是,被替换下的物件应成为买方财产。无线电装置、导航设备包括在本售卖中,无须另外付款,只要它们确系卖方财产。

  卖方有权将印有卖方旗帜或名字的陶器、盘子、刀叉餐具、亚麻织品和其它物品拿上岸,只要卖方用没有标记的类似物品替代之。属于卖方专用的船上图书、资料表格等不包括在内,卖方不予以补偿。船长、高级船员和普通船员的私人行李包括日用品储藏箱以及下列物品均不包括在本售卖中:______、┅┅等。

  船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。

  本条款下的付款时间、地点和币制与买价的支付相同。

  8、文本

  作为对买方支付买价的交换,卖方应向买方提交合法的船舶售卖让证明书,证明该船没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连,经公证机关认可,并由____出具船舶无债务证书。交船时,卖方应注销船舶登记,并向买方提交船舶注销证书、保证金及买价与保证金之差额连同前述第七条的付款将一并交付卖方。

  交船时,卖方应将船上的全部船级证书及全部图纸交给买方。如果买方提出要求,卖方应将其拥有的其它技术文件迅速交给买方。航海日志应由卖方收存,但买方有复印的权力。

  9、债务

  卖方保证在交船时船舶没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连。交船前,倘若发生任何有关所售船舶的索赔要求,卖方必须担义务保护买方使其免受由于上述索赔所造成的损失。

  10、税款

  任何与悬挂买方旗帜的船舶之购买和登记有关的税款、费用以及其它开支应由买方承担;与卖方注销船舶登记有关的类似费用应由卖方承担。

  11、交船条件

  卖方应对属于船舶一切的物品承担风险和费用直至船舶移交给买方为止,但须以本合同的条款为限。船舶应按其接受检查时的状况移交,自然损耗除外。

  船舶应按现有船级移交,船级上不得有船级社的批注。交船前,卖方应将其所知的任何有关问题告知船级社。否则,一经船级社获悉,将取消船级或在船级上另加批注。

  12、船名与标记

  船舶移交时,买方应负责更换船名和烟囱标记

  13。买方违约责任

  倘若买方未能按前述规定支付保证金,卖方有权取消合同,并对所造成的损失和涉及的

  全部费用及其按年利率12%计算的利息提出索赔。

  倘若买方未能按前述规定支付买价,卖方有权取消合同,保证金及其利息收入应归卖方所有。若保证金尚不足以弥补卖方的损失,卖方则有权继续要求对其损失和费用及其按年利率12%计算的利息进行赔偿。

  14。卖方违约责任

  倘若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方,买方有权取消合同,全部保证金包括按年利率12%计算的利息应退还给买方。卖方应就未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方而给买方靠成的损失予以适当补偿,如果证实确系卖方过失所致。

  15、仲裁

  在本合同的解释和履行上如发生纠纷,则应在___按___(国)3)的有关法律进行仲裁,或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。

  倘若买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致则纠纷应由三名仲裁人仲裁解决,双方各指派一名,第三名由__4)指派。

  倘若一仲裁人拒绝受理或不能履行其职责,则其指派方应另行指派一名仲裁人替代之。倘若一方在另一方指派仲裁人后两周内仍未指派出仲裁人(无论是初始仲裁人还是替代仲裁人),且指派方已向未指派方发出了有关提醒指派仲裁人的信函、电报或电传,则在指派方的请求下,指派第三名仲裁人的一方也应代表未指派方指派一名仲裁人。___仲裁法庭的仲裁为终结仲裁,对双方都有约束力。必要时,该仲裁可与法院的判决一样,由法院和其它主管当局强制执行。本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。

  甲方:乙方:日期:

车库买卖合同12

  卖方:(简称甲方)

  身份证号码:

  买方:(简称乙方)

  身份证号码:

  甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律,法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方车库事宜签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条、车库的基本情况

  乙方同意购买甲方所有的位于称__小区__号楼__单元__室房屋所属的车库,该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第__号,该车库未办理产权证。

  第二条、销售价格

  上述车库售价__元

  第三条、费用交接的`时间

  l、车库电费的交接日期为__年__月__日,此日之后的费用由乙方承担。

  2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担,甲方应当予以协助。

  第四条、保证条款

  甲方保证对所出售的车库拥有完全所有权,需给乙方提供上述车库的有关的协议,作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务,如因第三人对该车库主张权利,甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失,并承担本合同价款百分之三十的违约金。

  第五条、争议的解决

  本合同履行中如发生争议,协商解决,协商不成提交阿左旗人民法院判决。

  第六条、合同的生效

  本合同经双方签字后生效,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  __年__月__日

  __年__月__日

车库买卖合同13

  甲方(出售方):

  地址:

  电话:传真:

  乙方(购买方):

  地址:

  电话:

  身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

  一、买受人所购的基本情况:

  乙方所购车位(库)位于名流时代广场第号单位。该车库套内面积约为平方米。

  二、计价方式与价款

  双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。

  三、付款方式

  买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币拾仟佰_____元整。

  四、交付期限

  出卖人应当在月日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:

  1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之____日内告之买受人的,如地震、水灾等;

  2、遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

  3、遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

  4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

  五、出卖人延期交房的违约责任

  除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理;

  1、逾期时间,分别处理(不作累加)

  (1)逾期不超过三____日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行;

  (2)逾期超过三____日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的',合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

  六、交接

  车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知____日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。

  七、其他

  买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。

  八、争议

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第种方式解决:

  1、提交____市仲裁委员会仲裁。

  2、向人民起诉。

  九、本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

  十、本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。

  十一、本合同自双方签订之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同14

  卖 方: ______________(以下简称甲方)

  身份证号:__________________

  买 方: ______________(以下简称乙方)

  身份证号:__________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有车库,达成如下协议:

  第一条 甲方所售车库座落位置、面积:

  1、甲方所售车库位于 ;

  2、甲方所售车库建筑面积 平方米。

  第二条 车库售价、付款方式:

  1、 甲方所售车库总金额为(人民币) 整。

  2、 签定本合同时,乙方向甲方一次性支付购买车库全款。

  第三条 车库交付、相关手续及物品交付:

  本合同签定之时,甲方向乙方交付车库,同时交付购买收据、与开发商签定的原始购买车库合同以及车库钥匙、遥控器、电卡等与车库相关的物品。

  第四条 相关责任约定

  甲方保证在交接时该车库没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该车库在交接前既已存在的.产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。车库交付后,由乙方负责办理车库更名过户等手续,甲方负责提供办理过户时需要的相关证明材料,证明材料交付时间由双方另行约定。

  第五条 本合同未尽事宜

  由甲、乙双方再行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。

  第六条 本合同在履行中发生争议

  由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该车库所在地人民法院起诉。

  第七条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字之日起生效。

  甲方(代签人): 乙方(签字):

  ______年____月____日

车库买卖合同15

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方共同协商同意,将下列车库买卖事项订立本合同。双方自愿遵守本合同各项内容。

  一、车库位置及价格

  甲方现有 栋 单元,从东至西第 号车库(杂物间)。车库(杂物间)以甲方在图纸上划定墨线条范围内的面积为准出售给乙方。本车库(杂物间)不按面积计算,按甲、乙双方协商价格 元。

  二、产权办理

  甲方车库(杂物间)出售给乙方,甲乙双方只签订购房协议书(甲方不办理房产证和土地证)以划墨线图墙的轴线中心为准,为乙方的.所有权范围。

  三、车库内设施

  甲方所出售的车库(杂物间)用电只穿管预埋不负责穿线,乙方自行安装后一并进入乙方所购住房电表,(个别车库及杂物间除外)给排水不进入车库及杂物间。

  四、付款办法

  乙方所购车库的付款办法,分一次性付款和分两次性付款两种办法

  一、一次性付款的按项目部规定的车库价元,乙方实际付款 元。

  二、两次性付款的,第一次必须付足元,剩余部分的 元,在交付使用前一次性付清,不能给予优惠。

  五、小区物业及车辆管理

  一、乙方入住后,车辆进出必须服从小区物业管理及遵守有关规章制度,乙方所购车库或杂物间后又另行转让、转赠必须办理有关变更手续,否则甲方有权不准车辆进出。

  二、小区内车辆出入,一律慢行不准鸣喇叭,避免影响其他人休息。

  三、乙方不得在车库(杂物间)内另行开凿门、窗洞或改建。

  四、乙方所购车库(杂物间)不得在内经商及带污染经营(如餐馆、超市等)

  五、本合同附图,甲方所划墨线墙中心线范围内的面积,作为乙方产权证明使用,长期有效。

  六、本合同同住房合同一样,有同等法律效力,任何一方违约,承担所有法律责任。

  六、合同份数

  一、本合同一式四份(甲方三份、乙方一份)本合同必须和身份证复印件粘贴一起,。

  二、本合同甲、乙双方签字,甲方盖章生效。

  甲方 乙方

  ________年____月____日

【车库买卖合同】相关文章:

[经典]车库买卖合同07-22

车库买卖合同[精选]07-15

[精选]车库买卖合同07-15

(精选)车库买卖合同07-14

车库买卖合同【精选】07-24

车库买卖合同(经典)07-30

【精选】车库买卖合同07-13

【经典】车库买卖合同07-20

车库买卖合同(经典)07-20

(精选)车库买卖合同07-19