【热门】施工合同范文合集八篇
在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的施工合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工合同 篇1
合同编号： 建设工程单项承包
施工合同
总承包人：xxxx设集团四季悦庭项目部 单项承包人：
签署日期： 20xx年x月x日
外墙石材干挂施工
合 同 书
施工总承包方：山东圣诚建设集团四季悦庭项目部（以下简称甲方）
人工费清包方： （以下简称乙方）
甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿及互惠利的原则，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关行政法律法规，就四季悦庭石材干挂安装工程等有关事宜达成下列合同条款，并共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称： 四季悦庭
2、工程地点：海拉尔区民国路东626路北
3、承包范围：甲方提供干挂主材、附件，提供施工水电端口，提供脚手架管件（脚手架安拆、翻搭由乙方负责），乙方包括：埋件及龙骨制作、刷油、安装，石材干挂、成品保护，包括施工用各种机具、电线电缆，包括所用材料的场内倒运等。
4、质量要求：按照现行国家《建筑工程质量验收规范》达到优良标准。
二、施工依据
甲方委托乙方设计四季悦庭一、二层外墙石材干挂装饰工程施工图纸，乙方应严格按照《外墙石材干挂装饰工程施工图纸》、《施工方案及技术交底》组织施工，认真执行国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，确保所承包的工程质量达到国家现行验收规范合格标准。
三、工期要求
1、开工日期：甲方通知开工的日期即20xx年10月25日。
2、总日历工期天数： 20 日历天。
3、因自然灾害等不可抗拒力原因引起的工期延误则工期顺延。
四、工程价款组成
1、本工程实行固定单价一口价包干方式，工程量按实际施工展开面积结算，包干单价为160元╱㎡（包括乙方支给宋全明预埋件和主龙骨安装费10元/㎡），脚手架搭拆翻搭费15元/㎡。包干单价中含材料计划费、机械费、人工费、生活费、人员调动及差旅费等费用。外墙干挂面积预估为 850 平方米，工程价款暂估为 136000.00 元（结算价款以竣工实际测量为准），脚手架搭拆费单独计算。
2、乙方应组织相关管理人员进行图纸会审、论证。
五、材料
本工程外墙使用的主材按业主及甲方要求施工，石材规格及数量由乙方负责计算呈报，工程量按实际施工面积计算，剩余材料由乙方负责按机房要求堆放整齐。
六、付款方式
1、脚手架：脚手架搭设完毕，甲方向乙方支付脚手架搭拆费的50%，脚手架拆除完毕并堆放至甲方指定位臵，脚手架搭拆费全部付清（剩余的50%）。
2、进度款：石材干挂每完成300㎡结算一次，每次付给乙方实际完成量的85%工程款，工程量经甲方验收审核后确认。
3、石材干挂全部完成并验收合格后 15 天内支付乙方至 95%的工程款。
4、尾款：剩余结算总价的5%作为质量保修金，在乙方完成保修任务后无息结清，质保期从工程竣工验收之日起计算为 年。
5、每次拨款时乙方须向甲方提供乙方施工人员的工资表及身份证复印件一份，否则甲方有权拒绝工程款拨付，后果由乙方承担。
七、工程质量和验收
1、施工过程中，甲方负责提供施工现场的水、电端口和施工所需主材附材，施工过
程中所需所有机具、电线电缆等均由乙方自供，甲方不支付乙方的设备使用费和维修费。
2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承担。
3、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施，保障作业人员的安全，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故，均由乙方自行负责。
3、隐蔽、预埋工程由乙方书面通知甲方应于24小时内到现场验收，验收合格后，甲方24小时内办理隐蔽工程签证手续。
4、本单项工程验收以现行国家《建筑工程质量验收规范》的相关规定以及地方质量验收标准为依据，达到合格标准。
八、双方现任和义务
甲方：1、指导乙方处理有关施工场地、水源、电源、脚手架等事宜。
2、应依合同相关条款的规定工程量及时向乙方支付工程进度款项。
乙方：1、由于本工程属多工种、多专业同时作业，乙方在施工中应做好与其它工程的配
合协调，在工程施工中发生争议时应服从建设单位、甲方和监理部门的处理意见。
2、合同签订后，乙方应派专业技术人员负责现场施工指导工作。
3、工程完成后，若因乙方施工问题导致验收不合格，乙方应负责返工直至验收达
到合同要求的质量标准为止，其所用工料费用由乙方自行负责。
4、乙方必须严格按照甲方要求进行施工，不能浪费材料，如违反此项规定，甲方
将对乙方进行处罚，罚款金额由甲方根据实际情况拟定。
九、安全事项：
1、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，使用电焊机时严格遵守消防动火的防护要求、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
3、乙方应对施工人员进行安全、防火、用电教育后方可上岗，并遵守有关安全生产工作条例，严格按照相关安全操作规程组织施工，禁止外架上抛扔东西。在生产操作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理。非甲方原因，乙方生产人员所造成的他人或本人工伤事故、乙方人员因自身疾病所造成的后果等，一切经济费用和责任均由乙方负责、承担。
十、其它事项：
乙方进场人员应听从甲方现场有关管理人员指挥否则甲方有权终止合同，配合甲方做好现场文明施工等工作，乙方进场人员负责自行办理暂住证、特殊工种证、劳务证等有关部门规定的证件。
十一、本协议书双方签字后即时生效，如有未尽事宜，甲、乙双方本着友好合作精神可另行协商鉴订补充合同，补充合同与本协议书有同等法律效力，协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，自鉴订之日起生效，履行完毕后即行终止。
甲 方： （签字） 乙 方： （签字） 身份证： 身份证： 电 话： 电 话：
鉴订日期： 20xx年10月24日
施工合同 篇2
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1工程名称：ddd
1.2工程地点：金dd
1.3工程内容：小区全部配电工程
1、小区所有箱变的安装调试
2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款
2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。 金额（大写）：贰佰肆拾万元整元
该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施
工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。
三、合同工期
3.1合同工期总日历天数 天，自开工至竣工。
3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。
四、配电工程要求
4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承
担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。
4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。
4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方和市供电管理部门签定产权交接文件。
4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。
五、工程施工要求
5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。
5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。
5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。
5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。
5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。
5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。
5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。
5.5竣工资料
5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。
六、双方责任
6.1甲方责任
6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。
6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。
6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。
6.2乙方责任
6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。
6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。
6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。
6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。
6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：
_________ _________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇3
焦化厂干熄焦耐材整体承包技术协议
一、承包范围
乙方生产作业的范围：
1、干熄炉本体砌筑修复，其中包括预存段，环形烟道，冷却段； 2、一次除尘器砌筑及下部贮灰斗浇筑，包括一次除尘入口、出口膨胀节及锅炉入口浇注料； 3、炉顶放散、紧急放散内部浇筑。 二、说明
1、甲乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议造成的后果，由违约方负责。 2、本协议经甲乙双方在合同正本上签字后即予生效，与合同正本具有同等法律效力。 3、耐材检修部位及使用材料由甲方指定，耐材需达到甲方所提理化指标要求。 4、耐材检修过程中使用的材料、工具、人员均由乙方提供并负责。
5、对于甲方指定的检修部位，乙方施工后在正常操作的前提下，乙方确保其使用寿命达到两年以上，如未达到此条款产生的损失由乙方负责。 三、干熄焦耐材种类及理化指标
二.QN53粘土砖，QN3粘土砖，A型莫来石粘土砖,B型莫来石粘土砖及高铝炭化硅砖。
1.技术要求
1.1砖的理化指标应符合表1的规定
1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表2的规定
*1在尺寸允许的偏差内，每个砖号的正负偏差的砖数比不准超过3：7至7：3. *2裂纹，缺损两处以上按加和值的0.7倍考核。熔损考核不受此限。
1.3砖的断面层裂：不准有缺损中缺角为三边长度之和，缺棱为长和宽之和。
2，试验方法，检验规则，标志，包装，运输，储存和质量证明书均按照YB/T5050-93高炉用粘土砖中的规定执行。
三.隔热砖和隔热砖粒
1.技术要求
1.1制品的物理指标应符合表3的规定 1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表4的规定 1.3，缺角缺棱应符合表5及图1的规定
2.试验方法，检验规则，标志，包装，运输，储存和质量证明书均按照GB/T3996-83硅藻土隔热制品中的规定执行。
3.耐火泥浆的物理指标应符合下表的规定
当炭化硅火泥采用磷酸盐作为结合剂时，结合剂应采用液态桶装方式供货。供货厂家应提供说明书。
四、砌筑施工要求
1、干熄炉耐火砖的砌筑
在干熄炉及一次除尘器耐火砖砌筑之前，砌筑人员 、砌筑工具和砌筑所需的耐火材料应到位。砌筑之前还要制定严格的砌筑规程及施工作业标准，主要包括：确定整个干熄炉耐火砖砌体的标高及中心线；确定干熄炉各段耐火砖砌体的分段标高；确定干熄炉各部位耐火砖砌体的内径尺寸；确定干熄炉环形烟道外墙耐火砖砌体的内径尺寸；确定干熄炉各斜烟道及观察孔的中心位置；确定一次除尘器底部锥斗的中心位置；确定干熄炉及一次除尘器各部位耐火砖的砌筑顺序；确定干熄炉及一次除尘器各部位耐火砖的型号、材质以及砌筑所用耐火泥料的型号、材质等等。
2、冷却段耐火砖的砌筑
冷却段耐火砖砌筑时要严格按照砌砖施工标准进行施工。各层耐火砖要先砌外层的砖，再砌里层的砖。冷却段两处人孔的拱顶砖和拱脚砖的曲线部分都是现成的定型砖，直线部分可在砌砖之前进行加工。冷却段上下温度测量孔要按图纸认真施工，测量孔周围的砖要切削好。在砌测温孔砖时，要将测量孔管插进去后再砌。冷却段上部连接干熄炉环型烟道下部的耐火砖砌筑时，必须以干熄炉铁壳中心线为标准砌筑。在找出铁壳内径中心后，设置固定的中心杆，然后用圆规量准该部位炉体半径，先砌斜道入口处的柱砖，再砌其他的砖。因为斜道的分格柱砖与圆周方向其他耐火砖砌体相连，如果不确保冷却段上部与环型烟道连接部位耐火砖砌体的内径，就会造成斜道拱顶砖进不了柱砖里，或者造成斜道拱顶砖的砖缝过大。
施工合同 篇4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。
第一条：工程概况
1.1.工程地点：
1.2.施工工艺：环氧树脂地板（详见乙方提供的工艺说明）。
1.3.颜色：色
1.4.工程面积约： ㎡.
1.5工程单价：/㎡。
1.6工程总造价约： 元。大写：
说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米元)和画线（每米元）按长度计算。
第二条：工程期限
2.1. 本工程总工期为天。
2.2. 本工程开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日。
2.3. 如遇以下情况，工程工期相应顺延。
a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。
c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。
第三条：双方责任
1.甲方责任
A. 甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。
B．开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。
C．乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影响乙方施工的除外）。
D．实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。
2.乙方责任
A．乙方按照双方协议的工艺要求进行施工，。
B．施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。
C．施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。
第四条：工程款的支付与结算
1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的％即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的%，合计元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元 合同书
2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的`%即元。
3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。
第五条：违约责任
5.1.工程质保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。
5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的%收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款%的违约金，即 元。
5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。
5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的（指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。
第六条：
本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。
第七条：
本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。
第八条：
本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
签约代表： 签约代表：
签约日期： 签约日期：
施工合同 篇5
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
一、工程项目： 装修工程。
二、承包方式为包工。
工程预算总金额(不含税金)大写: ， (小写：￥ 元)
三、甲方要求增加或更改工程设计，须与乙方协商实行，由此导致延长工期的，由甲方承担责任。
四、乙方应于 年 月 日进行施工， 年 月 日前完成，否则每逾期一天，乙方应按工程总造价的千分之一计付违约金，违约金可在工程费用内相扣减。
五、甲方经过审定施工方案(图纸)后签名盖章确认。施工应按图施工。施工现场实际尺寸与图纸不相符时，应通知甲方协商修改后，盖章确认方可施工。
六、甲方要求更改工程设计应书面通知乙方协商实行，双方协商所更改的设计，对乙方的工时及材料所造成的损失进行评估确认补偿。施工当中业主要求增加项目的由双方当时确认报价。
七、 隐敝工程量应甲乙双方派出代表进行现场度量, 应提前2天通知甲方而在需隐敝前时甲方代表还未到现场, 乙方有权自行隐敝并按乙方提供的工程量进行结算。甲乙双方代表现场度量隐敝工程量后但甲方代表不签字确认时乙方保存甲方代表手写工程量数据以此为据进行结算.
八、乙方应在本工程项目完成后五天内，通知甲方并与其共同验收，双方应在甲方收到乙方验收通知之日起5天内共同验收完毕，双方应在验收文件上签章确认。甲方如在收到乙方通知五天内不与乙方共同验收或入住、使用，则视为甲方默认工程质量符合要求。
九、本工程施工期间，如遇不可抗力，则施工期限中断，在消除不可抗力因素后，施工期限恢复计算。
十、本工程质量保修期为叁年，自双方验收之日起计算(注：若甲方人为损坏由甲方自行负责)。
十一、该工程结算：按现场实际已做展开工程量结算, 单价___ 面积___
十二、付款方式: 进场前预付工程款的40%.第二次预付工程款的30%.面漆完工预付工程款的20%.余款5%工程验收合格10天内一次性付清。另留5%作为质保金，到期后甲方应按规定退还质保金。
十三、若乙方因违反施工规范，安全操作规范，防火法规，环保规定和双方其它约定，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
十四、 本合同的其他附页甲乙双方签名后生效。
十五、本合同一式两份，自甲乙双方签名后生效。
甲方： 乙方：
代表人： 法人代表：
代理人： 代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
传真; 传真：
帐号：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
施工合同 篇6
工程名称：
甲方：
乙方：
经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
一、
施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。
二、
施工
三、
施工材料要求及材料供应
1、主要材料要求：
a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。
b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，
c、地暖复合膜3㎜
d、e-a管，“道诚
”牌，de5;1.9㎜盘管间距均采用250毫米（以设计图纸为准）
e、分水器为全铜，XXX。
f、钢丝
2、辅助材料采用市面上通用材料。
四、
施工现场管理
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
3、甲方
五、
工程造价和结算方式
1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为
平方米，结算价格为31元平方米。工程总价约为：
元。地暖施工完毕后，甲X双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。
2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。
六、
施工工期：
现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：____月____日至____月____日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。
七、
质量保证：乙方对安装工程保修________年，终生负责维修。
八、
合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。
九、
本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：（公章）
乙方：（公章）签字：
签字：________年____月____日________年____月____日
返
施工合同 篇7
承租单位： （简称甲方） 出租单位： （简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确承租方与出租方的权利与义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条 租赁施工电梯型号及附件、名称、数量
1、电梯型号SC200/200型，数量 台；高度满足工地要求；
2、工程名称：
3、施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间：预计 年月 日
第三条 租金计算办法及交纳期限
1、电梯预计适用于期限 个月，不足 个月按 个月计算，租金为 元/月/台（本租金为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%），租期不满一个月时，按实际天数计算（按天计算：月租金/30*天数）。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。
2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括：设备进出场的运输及装卸；设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用；如因工地无实施许可证，电梯在安装及使用过
程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责，（本价格为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%）。
3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、甲方生产不当，造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工），费用由甲方照常支付，每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周，乙方有权停止电梯作业，所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。
4、电梯报停时，甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间，如甲方施工现场不具备拆机出场条件时，应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机，则停机期间租金照计。
5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后，乙方应按甲方要求的时间及时将电梯拆卸出场。
第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任
一、甲方责任：
1、负责制作电梯基础，确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘（应满足附墙架受力要求）长度为2.9米至3.5米。如超出此距离，则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件，装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆，如无塔吊配合，装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍
物以保证电梯安全顺利出场。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全责任）及索要经济损失的赔偿。
3、负责配备电梯专用配电箱，将电源引至设备电梯总箱（设备所需的电费由甲方负责），并负责埋设接地线两处，接地电阻不大于4欧姆，在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线，如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负责安全监护，甲方保证有足够的容量和电压供设备使用，如因此原因造成的损失由甲方负责。
4、施工电梯的围闭，层间门制作安装工作均由甲方负责。
5、甲方负责免费提供氧割、电焊等材料给乙方使用。
6、每月保证不少于两天的电梯维修、保养时间、加节时间除外，加节应尽量选在非高峰使用期间进行，遇有各级主管部门检查电梯须进行积极配合，经常自行检查，确保机身的垂直度，保证电梯达到安全技术使用要求。
7、甲方在使用电梯过程中必须安排操作人员持证上岗，对电梯正常操作维护，不得违章操作，如因操作人员无证上岗，超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的伤害由甲方承担与乙方无关，操作人员工资由甲方负责。
8、配合协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和安全防护工作，确保在最短时间内投入使用。
9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意，严禁上机私自操作和自行修理，由此而产生的后果均由甲方负责。
二、乙方责任
1、负责提供本电梯所需的各种附件及所需的资料，指导基础制作负责电梯安装拆卸工作，按照说明书要求对电梯进行加节安装，如超出说明书要求范围，工地另行要求增加附墙，则需费用由甲方负责。经常对电梯进行安全技术检查，并负责该电梯的进退、场工作。
2、机组人员按规定按时保养检修机械，以保证该电梯的技术状况完好，发现问题及时处理解决或向双方单位报告，乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的时间内赶到现场排除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时，由乙方负责电梯停机期间的租金损失（按天计算：月租金/30*连续停机天数），费用从当月的租赁费中扣除。
3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方，甲方负责安装调试及维护。
4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行，遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业，由此原因造成的责任事故由甲方负责。
三、甲、乙双方责任
1、双方保证电梯安全运转，操作人员必须严格执行《施工电梯
安全技术操作规程》等相关条例，共同促进保证电梯运转安全。
2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。
第五条违约责任
1、未经对方书面同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同；任何乙方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额0.3%的违约金。
2、甲方如不按期支付租金及其他费用，乙方有权要求甲方及时付清租金和其他费用。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可通过广元市人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方另行协商解决，此合同一式 份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条补充条款
承租单位（盖章）： 出租单位（盖章）：
委托代理人：委托代理人：
年 月 日年 月 日
施工合同 篇8
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：有意思装修工程
二、工程地点： 新东商城1号楼201
三、工程期限： 年 月 日开工至 年 月 日完工。
四、工程造价： 万元
五、付款方式：开工前 天内付 万元整，工程进程过半付 万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。
六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。
七、质量要求：经验收合格，二年内出现质量问题，免费保修。
八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。
九、安全责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必须完善安全保障措施，必要时制定安全应急预案，确保施工安全，如发生意外，责任由乙方负责。
十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，也可申请仲裁。
十一、有意思装饰工程报价单见明细表。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【热门】施工合同范文合集八篇】相关文章：