当前位置:范文派>合同范本>施工合同>河道清淤工程承包施工合同

河道清淤工程承包施工合同

时间:2022-11-18 10:42:18 施工合同 我要投稿

河道清淤工程承包施工合同

  随着人们法律观念的日益增强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编为大家收集的河道清淤工程承包施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

河道清淤工程承包施工合同

河道清淤工程承包施工合同1

  甲方:____________________

  乙方:_____________________

  甲方为了___河清淤工程的需要,甲乙双方本着公平公正平等的原则签订本协议,具体事项经甲乙双方协商签订协议如下:

  1、工程名称:

  _______________________

  2、工程量:

  河道长度有3150米左右,(具体长度按时间丈量,工程量按照水利局下达的图纸段面土方量计算。)

  3、工程价格:

  每立方米单价为五元五角(5.5元)(包括变压器安装,变压器租金每天200元,移动变压器每次1000元移动费,材料及人工费5.3万元,电费0.53元每度,按表计算,看坝有乙方负责,发生倒坝有乙方负责,)上述费用由乙方承担,甲方先垫付以后在工程款中扣除,安装变压器费用及电费单价高于上数,多出的费用由甲方负责。

  4、付款方式:

  工人进场后先付部分生活费,付款按工程形象进度付款50%。工程结束先解决工人全部工资回家,余款三日内一次性付清。

  5、质量及验收:

  以甲方及水利局有关人员验收为准,按照跃风河水利局下达的图纸施工,乙方因水源困难,必须分段施工,甲方必须分段及时验收,不误乙方施工时间。

  6、安全责任:

  乙方按行业有关标准,布置施工队伍,在保证质量的前提下按合同完成施工项目,施工期间发生安全事故有乙方负责。

  7、甲方责任:

  甲方负责按时付款,安排一台挖掘机常驻工地,听从乙方管理人员管理,开挖泥浆池及加固,排水沟等,甲方挖掘机待工程结束,验收合格后挖掘机才能撤离工地,挖掘机的调运,油料,修理,驾驶员等均由甲方负责,乙方安排驾驶员宿舍,甲方负责协调挖掘泥浆池的位置,及行走路线,水源,解决协调地方矛盾。调解费用由甲方负责。

  8、协议份数

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,希双方共同遵守,本协议甲方负责人签字盖章,乙方负责人签字后生效,本协议未尽事宜双方协商解决。

  甲方:__________

  乙方:_____________

  立协日期:_______年___月___日

河道清淤工程承包施工合同2

  建设单位:_______(以下简称甲方)

  施工单位:_______(以下简称乙方)

  为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定,钢结构工程承包具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条:工程名称:

  _______。

  第二条:工程地点:

  _______。

  第三条:工程范围:

  _______。

  第四条:承包方式:

  _______。

  1、包工包料。

  2、工程造价按_______元/m2,面积暂定_______m2总造价人民币_______元(大写)。

  如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际平方计算。

  第五条:工程承包范围

  包括:制作、安装、配件、运输、油漆,屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。

  第六条:工程期限:

  乙方收到甲方通知后天内必须进场,进场后施工期限为天,在施工过程中,由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的,顺延期限。

  第七条:工程结算

  1、本合同订立生效后三日内,甲方支付乙方备料款_______%,计_______万元。

  2、钢构件材料进场开始吊装前,付总价的_______%,计_______万元。

  3、钢构件框架安装完毕,盖屋面板前付总价的_______%,计_______万元。

  4、竣工验收合格一星期内,付工程款的_______%,计_______万元。

  5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外,还应由甲方承担相应的经济损失。

  6、所有工程款必须汇入乙方指定账户,并由乙方财务部门出具收款收据证明,否则乙方不予承认。

  第八条:工程质量验收

  1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确

  保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补并承担一切费用,凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。

  2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

  第九条:施工准备:

  施工前甲方应尽力协助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续,施工图纸由甲方提供。

  第十条:补充条款

  _______。

  第十一条:合同生效及分数

  1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。

  2、本合同正本贰份,双方各执一份;副本贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。本合同所属的.方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件,并与本合同一并具有法律效力。

  第十二条:附则

  1、本工程甲方指派同志,乙方指派同志,为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

  2、贯彻国家安全生产的有关规定,确保安全施工,如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方负责。

  3、一方擅自中止合同,须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

  甲方(签章)_________乙方(签章)_________

  ________年____月____日________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

河道清淤工程承包施工合同3

  甲方:_______

  乙方:_______

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承包事项协商达成一致,订立本合同:

  一、工程名称:_______

  二、工程地点:_______

  三、工程承包范围:按基础施工图及首层施工图土建部分承包

  四、工程承包内容:乙方提供的工程预算清单工程量为结算依据,超出工程量的属于增加工程,单价按预算报价结算。

  五、工程承包形式:包人工、材料、机械设备。

  六、工程工期:合同生效后甲方发出开工通知书日起120工作日,(拆除原有建筑物的工期不计在内)。

  七、工程造价:

  八、工程付款方式:

  1.合同签订后,甲方支付乙方备料款: _______元整,(¥_______元)。

  2.完成基础,甲方支付乙方工程进度款: _______元整,(¥_______元)。

  3.全部完工后,甲方支付乙方工程款: _______元整,(¥_______元),余下的¥_______元作为工程保质金,无质量问题,满一年后10天内付清。

  九、甲乙双方责任:

  1.甲方责任:

  ①按合同要求按期支付给乙方工程款,以确保工程工期。

  ②甲方做好进场施工前的三通工作。

  ③甲方负责办理乙方在施工过程所需的手续,如因甲方手续出现问题,造成工地停工或拆除,由此造成的一切损失由甲方负责。

  ④甲方向乙方提供相应的水准点及坐标控制点位置,提供相应的工程地质和地下管网线路资料。

  ⑤甲方负责水电接点到现场30米内。(电用量30千瓦以上)

  2.乙方责任:

  ⑥严格按照设计图纸精心组织施工,保质保量完成工程内容。

  ⑦负责购买工人劳动保险。

  ⑧不能无故拖延工期。

  十、竣工验收:本工程施工完毕,乙方应及时向甲方发出竣工通知书及工程结算书,甲方在接到通知后组织有关人员验收及结算审核,如果甲方在接到通知五个工作日内没有组织有关人员验收和审核,则视为此工程已验收及结算通过。

  十一、本合同一式三份,甲乙双方各一份,双方签章生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【河道清淤工程承包施工合同】相关文章:

河道清淤施工合同06-23

清淤工程合同09-28

河道承包合同09-13

清淤工程合同范本09-21

清淤工程合同(9篇)04-03

清淤工程合同9篇04-03

工程水电承包施工标准合同09-07

施工工程承包合同05-10

建筑施工工程承包合同05-11

工程施工承包合同05-08