当前位置:范文派>合同范本>施工合同>工程施工协议

工程施工协议

时间:2023-04-24 09:40:41 施工合同 我要投稿

工程施工协议15篇

  在生活中,各种协议频频出现,签订协议是提高经济效益的手段。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,下面是小编整理的工程施工协议,仅供参考,希望能够帮助到大家。

工程施工协议15篇

工程施工协议1

  简易工程施工合同合同编号:发包方:________________

  承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:____________

  二、建筑面积(工程形式):____________

  三、施工地点:________________

  四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

  五、承包形式:________

  六、工程质量标准:________

  七、工程价款:共计人民币元。

  八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

  九、质保期:____年。

  十、双方的责任义务

  1、发包方的责任义务

  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的`四邻关系及纠纷;

  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

  ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

  ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

  2、承包方的责任义务

  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;

  ②如期完成施工任务;

  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

  ④负责发包方提供料物及设备的保护;

  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

  ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

  十一、其他

  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

  发包方: 承包方:

  委托代理人: 委托代理人:

  年 月 日

工程施工协议2

  甲方(建设单位):

  代理人:

  联系电话:

  联系地址:

  乙方(承包单位):

  代理人:

  联系电话:

  联系地址:

  为加强建设施工安全监督管理,明确双方的安全生产责任,保障人身和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定,结合本工程的具体情况,双方签订如下施工安全管理协议。

  一、施工工程基本情况

  1、工程项目名称:

  2、施工范围:

  3、施工地点:

  4、施工时间:

  二、甲方安全责任

  1、进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明,其内容是:项目的'安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

  2、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。

  3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。

  三、乙方安全责任

  1、建立健全安全生产管理制度:设立项目部安全管理机构,建立健全安全生产责任制,落实安全管理体系,配备专职安全管理人员,健全规章制度,制定各工种安全生产操作规程并做好技术交底。甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前经监理审批后报甲方项目技术部备案。

  2、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险 ,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

  3、建立安全教育制度:要对乙方施工人员进行安全教育;包括新入场工人(或进入新的岗位)一级教育、经常性教育;做好安全资料记录、收集、整理、归档工作。

  4、施工期间,乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

  5、乙方必须定期对施工现场进行安全检查并做好书面记录,对工程所在地建筑安全监督机构或甲方安全管理人员下发的事故隐患整改通知书要及时整改并写出事故隐患整改反馈单,经建设单位、监理工程师及施工企业负责人验收签字后,报工程所在地建筑安全监督机构或甲方项目技术部和工程管理部各一份。

  6、乙方应做到文明施工、安全生产,在平时的工作中做到活完场清,材料码放有序,保持施工现场的美观整洁,防止造成环境污染。

  7、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

  四、违约责任

  1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

  2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

  五、本协议一式两份,经双方代表签字后立即生效。

  六、该协议于_________________地签订。

  甲方:(盖章)

  法定代表人或委托代理人:(签字)

  签订时间:_________年____月____日

  乙方:(盖章)

  法定代表人或委托代理人:(签字)

  签订时间:_________年____月____日

工程施工协议3

  发包方(简称甲方):__________

  承包方(简称乙方):__________

  甲方承建的___________________工程,其中钢筋分项工程施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商到达成如下协议,以资双方共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、承包范围:__________

  2、承包内容:__________

  3、承包方式:__________

  4、承包造价:以总钢筋设计含量计算,单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作______元/吨;钢筋安装绑扎______元/吨。

  5、工程期限:根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

  二、付款方法

  1、为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。

  2、结算程序:每月底结算当月______-______日(______日)的工作量,乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。

  三、甲方责任

  1、项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

  2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。

  3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。

  4、提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。

  5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。

  6、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

  7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

  四、乙方责任

  1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地,到项目部报到上班,每天参加项目部班前会。熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工工作。

  2、服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、部门检查监督。

  3、遵守甲方各项规章制度的管理,安全施工。

  4、甲方所排施工进度计划,乙方应无条件服从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

  5、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

  6、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

  7、严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的`责任。

  五、安全文明施工

  1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的安全。

  2、乙方若发生重大伤亡事故,甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方承担所有费用。

  六、工程质量及验收标准

  工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

  七、材料丢失、损坏责任,机械使用责任

  (1)材料:由乙方造成的材料的浪费,将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

  (2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责

  八、违约责任

  1、甲方的违约责任:

  (1)因提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  (2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  (3)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

  2、乙方的违约责任:

  (1)施工期间,因乙方的原因致使造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

  (2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  九、合同生效与终止

  1、双方在协议书中约定合同生效方式。

  2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

  3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  十、争议解决

  若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

  十一、其他约定

  1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。

  2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。

  3、本合同自双方签字后生效。

  甲方:________________乙方:________________

  代表人:______________代表人:______________

  联系电话:____________联系电话:____________

  签订日期:____________签订日期:____________

工程施工协议4

  建设单位(甲方):_________

  施工单位(乙方):_________

  根据_________市建委有关规定,甲方将_____首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。

  一、工程名称:_________。

  二、施工地点及范围本工程位于_________,绿地总面积为_________平方米。

  三、工程内容

  1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;

  2.绿地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

  3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);

  4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;

  5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。

  四、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。

  五、付款方式

  1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;

  2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的'25%;

  3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;

  4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

  六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

  七、甲方委托_________,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。

  八、其他约定_________。

  九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  施工单位:公司(以下简称甲方)

  承包单位:化工有限公司(以下简称乙方)

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司xx防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一 、总则

  1、 工程名称:公司梅林生产、生活基地

  2、 工程地点:上梅林深华石料公司大院内

  3、 工程内容:

  根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。

  二、承包方式:

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工程造价:

  厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。

  四、质量标准:

  乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和XX市现行有 关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  五、双方责任:

  1、 甲方责任:

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、 乙方责任:

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及XX市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。

  (2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。

  六、付款方式:

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

  七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:(签章) 乙方:(签章)

  代表: 代表:

工程施工协议5

  甲方:______________

  乙方:______________

  一、工程名称:_____________________。

  二、工程内容及工程量:_______________。

  三、工程总造价:大写(¥__________________元)

  四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的`标准,对该项工程要求达到:合格品。

  五、约定施工工期:______年___月___日______年___月___日

  六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)

  七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。

  八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。

  九、质保期(一年)此工程质保期______年:______年___月___日均由乙方负责。

  十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。

  十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。

  甲方(公章)_________

  乙方(公章)_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程施工协议6

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:湖州邦尔骨科医院

  工程地点:

  工程内容:约4800平方米水电工程

  资金来源:自筹、并已到位

  二、工程承包范围:

  承包范围:本装饰工程施工图纸范围内水电安装(含消防)等工程。

  三、合同工期

  开工日期: 20xx年6月8日。

  竣工日期:20xx年9月6日。

  按单体计算:合同工期总日历天数90天。

  四、质量标准

  工程质量标准:合格工程。

  五、合同价款

  按约定的承包方式、承包范围等,采用固定总价合同:

  按照总合同同等比例下降,以中标价下调18%个点付款,质量要求、施工工艺按总承包合同(湖州邦尔骨科医院装修工程施工合同)和招标文件等要求执行。

  六、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方协定:经双方签字盖章后生效

  发包人:(公章) 承包人:(公章)地址: 地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:传真: 传真: 开户银行:开户银行:账号: 账号: 邮政编码:邮政编码:

工程施工协议7

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  根据工程实际情况和进度需要,甲方决定把该项目的钢筋分项工程分包给乙方施工,双方根据分工负责,确保双方权益关系,经充分协商一致,签订本协议书,并严肃遵照执行。

  一、工程概况:

  1.1、工程名称:

  1.2、工程地点:

  1.3、分包范围:砼浇筑(前后盘的配合工作)、养护(刷养护液)模板底脚找平、堵缝及剔除,每道工序及拆模时的场地清理和垃圾外运;钢筋上砼清理;主体结构的二次砼浇筑。辅材(含)

  二、工程质量及要求:各段各项工程验收和主体竣工验收一次性优良。

  2.1、乙方砼在浇筑前做好:安全防护工作(架板铺设)、搅拌机械、泵车的检查,泵送砼、布料机、布料管的连接准备工作,砼浇筑完毕后应马上将搅拌区、泵车、甭管拆除清洗集中堆放在指定地点。

  2.2、本工程要求乙方在砼浇筑时一次成优:剪力墙和顶棚不抹灰、地面不找平,若出现则该部分材料、机械、人工费等费用由乙方承担。

  2.3、乙方人员在砼浇筑时应禁止下列问题出现:窗台下口填筑不饱满、砼疏松不密实、烂根、蜂窝、麻面露石子、露筋、杂物夹渣层,上述问题如果形成实物,必须立即剔凿修补,所发生的修补费用及人工费由乙方承担,且超出允许偏差范围,严重影响观感和验收的(视情节轻重)给予最低每处200元以上的罚款处理。

  2.4、乙方人员在浇筑砼时标高一定要拉线尺检操作(平台板厚±10mm,剪力墙标高±20mm)。

  2.5、砼浇筑前要将作业面上所有杂物清理干净,以免拆模后出现夹渣现场;剪力墙底脚一定要先找平塞严避免烂根现象,上述问题若在拆模时出现,则按50元∕处罚款处理。

  2.6、乙方人员在浇筑砼前后要将工作面上的垃圾清运干净,禁止堆积,否则按0.5元∕㎡作处罚处理。

  2.7、乙方在成品养护上要定人、定时对砼成品进行养护(必须达到养护周期方可终止);对砼成品要进行保护。

  2.8、甲方根据国家质量验收规范和评定标准及时对乙方进行技术交底和组织验收工作;乙方按照国家颁发的施工验收规范和质量验收标准,精心组织施工,全部工程质量必须达到省优良工程标准。

  2.9、如工程质量、如乙方人员不到位甲方派人突击,甲方则按元∕工日从乙方扣除,进度达不到协议所定的标准,甲方有权清退乙方所有人员,乙方已经完成的工程量按实际立方结算,地下室按6元∕m3地上按12元∕m3,并承担相应的经济损失。

  三、工期:以项目部编制的总体计划为准,乙方必须保证充足的劳动力按时完成合同工期。

  四、结算依据与付款方式:

  4.1、结算工程量必须有项目经理和栋号负责人签认的相关手续,否则不予结算。

  4.2、结算依据:(按大合同结算的建筑面积为依据)。

  4.3、付款方式:

  4.3.1、工程款结算:

  进场后先行垫付至地上四层,工人伙食由甲方负责每名工人每月300~500元,工程款项到位后甲方将地下室至四层工程款的70%支付乙方,主体完工付,结算余额部分由甲方提供食堂的费用及生活费年底付清。乙方委派为现场负责及预付款的支付人。

  4.3.2、余款结算:

  a﹑跨年度工程:甲方在春节前按乙方本年度所完成工程量的`70%进行付款。

  b﹑非跨年度工程:甲方在春节前一次性付清乙方本工程工程款100%。

  4.3.3、每次支付工程款时,乙方必须持有其工人亲自签字的工资发放表,甲方方可予以结算。否则不予受理(工资表总款额应与当次支付工程款数目相一致)

  4.3.4、甲方借用乙方零用工按65元∕工日计算。

  4.3.5、每月付款时按甲方联合检查评比分数,当得分为90-100分不扣减单方价格;当每个单项得分在90分以下的,每少壹分扣减单项价格的10%(注:1.把单项分扣完为止;2.按安全、文明、质量、进度单项价格;3、由于乙方原因造成的)后进行付款。

  4.3.6、全部完工付款时按甲方联合检查每月检查评分总和的平均数,当平均数为90-100分不扣减单方价格;当每个单项的平均分数在90分以下的,每少壹分扣减单项价格的10%(注:1.把单项分扣完为止;2.按安全、文明、质量、进度单项价格;3、由于乙方原因造成的)后进行付款。

  五、现场管理及安全生产:

  5.1、乙方人员必须服从和接受甲方的各项规章制度,对现场人员进行严格的安全生产交底,对每个职工必须签订好安全生产责任书;乙方所有人员进入施工现场必须戴好安全帽、安全带;若发现不系帽带者罚款20元∕人∕次,不戴安全帽者,罚款50元∕人∕次,高空和临边作业不系安全带者,罚款100元∕人∕次;凡违反上述规定及责任和损失由乙方自行承担。

  5.2、乙方在施工中若因违反《安全生产条例》而发生的各类安全事故,其责任和损失由乙方自行承担。若发生伤亡或重伤者,给甲方造成恶劣影响,甲方对乙方一次性罚款5万元。

  5.3、乙方人员进场时必须随身携带身份证以备公安部门检查(否则按50元∕人罚款处理);对于其确认劳动关系的作业人员乙方必须认真审查,保证人员的政治素质、身体条件和技术水平,工人年龄不得低于18岁,但不得超过60岁;严禁残疾人、妇女、儿童进入施工现场或进行施工作业;否则所发生的一切事故及费用均由乙方自行承担!

  5.4、乙方在工地以外所发生的各类安全事故均由乙方负责。乙方如有工人突发性疾病者,乙方负责处理不得对甲方造成任何影响。

  5.5、乙方确保施工范围内的文明施工,保持工完场地清(否则每次罚款50-100元)。

  5.6、严禁打架斗殴、结伙停工,如发生时甲方有权予以处罚500元∕人∕次,造成不良影响的有权清退乙方队伍,严重的送经法律部门处理,并且已完成工程量不予以结算。

  5.7、乙方领用仓库工具后应如数退还,如有损坏、丢失按价赔偿,结算时从工程款中扣除!

  5.8、在施工中因乙方原因造成开发商、甲方及监理公司等各部门所产生的罚款均由乙方承担!

  六、附则:

  6.1、本协议未尽事宜双方共同协商解决。

  6.2、本协议自签订之日即告生效;一式贰份,甲、乙方各持壹分,工程款结清后本协议自行失效。

  甲方:

  代表签字:

  xx年xx月xx日

  乙方:

  代表签字:

  xx年xx月xx日

工程施工协议8

  甲方:浙一建留下项目部 (以下简称甲方)

  乙方: 身份证号码: (以下简称乙方)

  一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工,在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成,例如(钢筋的制作与加工等)。

  二、施工技术方面甲方派专门的施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。

  三、工程计价方式:工程价款按03定额结算(因为定额人工与现实人工费差别太大,所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算)。

  四、付款方式:按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。

  五、安全方面:各方的施工人员各自承担安全责任,危险的'施工作业,乙方负责人一定要亲自在场,发现问题及时解决。房屋拆除施工项目,要求乙方给拆除的施工人员购一份保险,用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底,防偷盗的交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序,严格按文明施工的要求去施工。

  六、工作联系:由于甲方离施工现场较远,对本区块的环境条件、当地的习惯等沟通较为不便,所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担,甲方将付给乙方每月3000元的报酬。

  本协议一式两份,双方各执一份,自双方代表签字后生效,未尽事宜双方另行协商解决。

  甲方: 乙方:

  日期:20xx年 xx月xx日

工程施工协议9

  披露方(以下简称甲方):代表人:接收方:(以下简称乙方):责任人:根据双方________年____月____日签订的《_______________合同》(以下简称主合同),为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密,特制定如下协议:

  一般而言,生产、生活当中的保密信息可分为技术秘密和商业秘密。侵犯保密信息的方式主要表现为以下三种:

  1、以不正当手段获得权利人的保密信息,如:盗窃、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段;

  2、违反披露权利人的保密信息,使其为他人所知悉,并对权利人造成损失;

  3、违法使用或者允许他人使用非法获取的权利人保密信息的。

  对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失,泄密者也可能因此要承担侵犯知识产权型犯罪、侵犯商业秘密等刑事责任,一旦双方约定保密协议,就要做到严格保密责任,避免因此产生不必要纠纷。

  一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后,披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据,包括但不限于:施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等等。

  二、双方职责

  1、甲方义务:对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。

  2、乙方义务:

  (1)乙方未经甲方允许,不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。

  (2)乙方未经甲方允许,施工现场不得擅自拍照,更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照,如果乙方违约,其行为将被视为窃取商业秘密,甲方将追究承包人的法律责任。

  (3)乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金,图纸保证金的金额为______元人民币,对有实行预付款的,可以从预付款中直接扣除;

  (4)图纸为甲方的自有知识产权,在合同履行期间,乙方应做好施工图纸的现场管理和保管,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为,均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后,乙方应当将全部图纸退还给甲方。

  (5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

  三、保密期限双方承担保密义务的期限,开始时间为________年____月____日,截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。

  四、 保密协议的控制权变更、转让条款

  1、若乙方发生控制权变更时,甲方有权终止合同。

  2、乙方非经甲方书面同意,不得转让。风险提示:违约责任

  为避免发生潜在风险,协议各方将违约责任条款作出明确约定,就会使签约人谨慎签约,全面系统的估计自己的履约能力,防止签约人故意违约,提高签约人履行合同的自觉性,并在履约过程中积极按合同约定履行义务,使合同风险消弭于签约阶段。

  可促使对方积极履约,并在对方有违约情形发生时,及时确定违约责任,必要时可采取有效措施,使守约方损失降至最低;

  因违约产生纠纷,自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构,法院或仲裁机构可以依据相关条款直接确定违约方的.违约责任,防范诉讼举证不利及败诉风险。

  五、违约责任

  1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定,应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%,即____________元作为违约金。

  2、一方违约,权利人也可向有管辖权的法院申请禁令,保护其秘密。

  3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为,给权利人造成巨大损失,构成犯罪的,由权利人交由司法机关惩处。

  六、争议解决风险提示:争议解决方式

  发生争议时,解决的方式主要有四种:和解、调解、仲裁和诉讼,前三种方式需要的花费成本小,或者说基本不需要花费,而诉讼方式成本比较大,但是前三种方式解决的效果不大,因此发生争议时,需审慎选择。因本协议及其相关内容所起的争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

  七、效力本协议自双方签字、盖章时生效,适用于主合同履行的全过程。是主合同不可分割的一部分,具有同样的效力。甲方(公章):甲方代表或授权代表:联系方式:________年____月____日承包人(公章):承包人代表或授权代表:联系方式:________年____月____日

工程施工协议10

  建设单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  一、工程概况:(包括工程的名称、地点、材料等内容)采用意大利PARA遮阳蓬面料),原有阳光棚更换耐力板(耐力板采用5厘透明板)。

  二、工程承包方式: 包 工包料包质量包安全

  三、工程数量确认: 西瓜布篷:5米的=4个、2.55米的=3个、长方布篷

  五、工程质量:严格按甲方要求施工,工程质量必须达同行业验评之合格标准。

  七、工程验收方式:

  工程竣工之后,根据合同要求,甲方应当在竣工日内验收。

  八、付款期限和方式: 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款,按日万分之五支付滞纳金。

  九、保修内容和期限

  十、双方的其它义务:

  甲方义务:

  1、施工许可证: 四、工程日期: 7个工作日 (停电、下雨、小区规定的不能施工日除外) 六、工程造价: 合计60000 元。(陆万元)

  2、施工现场应具备开工条件,并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

  3、甲方驻工地代表应当深入施工现场,对乙方的'进场材料进行验收,检查各分项工程施工质量,保持与乙方工地负责人的沟通,搞好协作,一旦发现问题,应及时指出并督促整改,及时组织对工程验收。

  乙方的义务:

  1、必须使用甲方确定的各种原材料,确保工程质量。

  2、施工安全均由乙方负责,甲方不负任何责任,但由于甲方的原因造成的安全责应由甲方负责。

  十一、 违约责任:

  本合同自愿订立,签字生效,若一方违反,应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

  十二、本合同若有未尽事宜,须双方协商,订立补充协议,补充协议与本合同同等生效。

  十三、本合同一式份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程施工协议11

  发包方: 鹿邑涡之阳府邸 (以下简称发包方)

  承包方: (以下简称承包方)

  为了明确双方的责、权、利关系,结合本工程的实际情况,经双方充分友好协商达成如下协议条款,共同遵照执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称: 鹿邑涡之阳府邸

  2、工程地点:

  3、施工工期:放线后开始挖土当日起计算工期,至合同约定全部工作完成止共 天;其中正负零以下 天,正负零以上标准层每层 天,屋面层 天,大清包总工期为 。(注:总承包合同工期为 日历天。开工日期:xx年 月 日,竣工日期:20 年 月 日)

  4、质量要求:符合施工图纸设计及规范要求,保证达到 基础、主体合同结构 标准。

  5、安全目标:根据安全文明施工有关标准规定施工,按安全文明施工标准要求组织施工队伍。

  二、承包方式: 主体劳务大清包

  三、工程承包内容:

  1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容(其中不包括:外墙外保温、防水工程)。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。

  2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。

  3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。

  4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏,安全通道,工程周边或空间安全防护脚手架;“四口”、“五临边”防护工作,施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后,承包人须将外墙防护架留下待工程结束时,经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除(实际情况由发承包双方协调处理)。

  5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放(外运由发包人负责),承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作,必须保证施工现场的整洁、卫生,同时承包人应做好施工现场保卫工作。

  6、发包方现场合理工作指令。

  7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。

  8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。

  9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。

  四、承包范围及内内容

  1、发包方供应用于本工程的主要材料(钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层),包机械设备(塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等),管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。(如:对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料,其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等)。

  2、承包方包周转材料(模板、木方、钢管、扣件等)、包小型材料(除主材、地材)、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。

  五、施工工期

  1、本工程开工至竣工时间;按发包方审批的网络计划为准。天数为日历 天(发包原因造成的经书面签认后工期顺延,同时,发包方承担相关费用)。

  2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间(非承包原因除外)内按质按期限完成时,。承包方施工过程中,当一个流水施工段(层)的摸板拆除后,承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕,并将建筑垃圾运至发包方指定地点。

  3、为确保工期,承包方必须配备足够的管理人员和技术人员,并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降,发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果,发包方有权终止合同,直至将承包方清退出场,由此发生的.实际损失费用,承包方无条件承担。

  4、遇到下列情况之一者,经发包方审核批准后,工期可做调整:

  ①重大设计变更(指设计功能改变等);

  ②不可抗力(下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等);

  ③发包方同意顺延工期的其他情况,承包方在上述情况发生后5天内,就延误内容向发包方提出报告,发包方据以确认答复后,工期予以延误。

  六、工期、质量、安全与验收

  1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期,工期相应顺延,发包方应给予承包方合理的补偿(机械、管理人员费用)。

  2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工,由此延误的工期不予顺延,同时发包方保留索赔的权利。

  3、如该工程施工过程中发生安全事故,造成人员伤害及财产损失的,发承包双方各自承担自己的人员及财产损失,不承担对方的人员及财产损失。

  4、工程质量标准:基础分部、主体分部按均为合格 (以质检部门评定的等级为准)。

  5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工,随时接受发包方代表及委派人员的检查,并为检查提供便利条件,并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修,对于返工返修的项目,承包方无条件的进行,由此所引起的经济支付由承包方承担(不属于承包方责任的由责任方承担)。

  6、双方对工程质量有争议,应有上级质量监督部门协调解决。

  7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分,承包方自检后,在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,承包方在限定时间内返修,再次验收直到合格为止。

  8、当主体工程施工至一定阶段,一般装饰(含砌筑)工程施工开始前,必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作,若超出规范允许的偏差,承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成,如逾期未完成或不执行,发包方有权进行相应责令整改措施。

  9、工程质量符合国家质量验收标准,验收24小时后,发包方代表、监理不在验收记录上签字,承包方不能进行隐蔽或继续施工。

  10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度,有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。

  11、工程完工后,承包方应按国家和本省(市)工程竣工的有关规定,向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收,承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改,并承担整改费用(承包方原因造成)。

  七、工程款支付、单价及结算方式

  1、结算:发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人,承包方当事人必须保证工人工资的按时支付,必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。

  2、结算单价:按建筑面积每平方 元结算,此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设(项目管理用房、工人宿舍、场地硬化)、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法:按《河南省现行定额的计算规则(xx年版)》为准计算。本工程建筑面积约为: 平方,总价为: 元,结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。

  本工程承包范围内不出现计时工,如属承包范围之外无法施行计件承包,或者发包方临时安排的其它工作,按计时计算(计时工以现场项目经理的签字为准),结算时按 元/工日。

  承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门,经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。

  3、实际结算:超过设计图纸以外的建筑面积,应国家相应的人工费用进行补偿。

  4、付款办法:以审核后的建筑面积及已完工程量为依据,分如下阶段进度付款。其中:进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付,按总工程款 80% 支付;主体结构全部封顶且出屋顶部分(楼梯间等屋顶以上构件)完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付;竣工验收后15日内支付至总价的100%。

  5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担,施工过程中的各项罚款,应在同期进度款中计算扣除。

  6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付,概不支付现金。承包方开具相应票。据

  八、双方责任

  1、发包方责任

  1)发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育,负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底,负责现场甲方所供材料的协调。

  2)负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.

  3)负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。

  4)协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。

  5)施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内,施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求,达到三级配电二级保护,一机一闸一保护,承包方严格按安全操作规程接入。

  6)督促承包方全面履行本合同,指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作,承包方应给予积极配合和支持,对达不到规定要求的,发包方提出限期整改,并督促完善为止,因上述因素给发包方造成损失者,承发包方协调处理。

  7)因发包方原因造成返工经书面签认后,补偿相应人工费。

  8)发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。

  9)发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查;负责工程的竣工验收。

  10)发包方承担施工用水电费,无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。

  2、承包方责任:

  1)对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验,并有合格的复试合格报告,为建立健全材料计划管理,发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书,以便统一负责材料计划和办理领(退)料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。

  2)现场施工时,尤其在浇捣混凝土时,承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人,以便现场总协调管理。

  3)施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责,且必须满足发包方的要求。

  九、合同的解除

  具有下列情况之一的,发包方可解除合同:

  1、 承包方在施工过程中,发现不符合施工规范要求的。

  2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。

  3、 承包方不服从发包方正确的管理和安排,不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。

  4、 承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。

  5、 承包方无视安全操作规定、安全防护不到位,存在较大安全隐患,拒不整改者。

  具有下列之一的,承包方可解除合同

  1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。

  2、 发包方无视安全防护措施,劳动安全防护措施,劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证,严重危害乙方人员人身安全和健康的。

  以上任何一方解除合同时,必须提前七天通知对方。

  十、安全文明施工

  1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证,包括:

  ☆ 安全生产操作规程

  ☆ 特种作业人员操作许可证

  ☆ 危险设备、危险作业操作管理规定

  2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。

  3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求,承包方在接收前应认真验收核对,确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生,均有责任方承担相应责任和费用。

  4、承包方进场后,应及时建立安全保证体系,明确安全主管人员,并接受发包方的管理和监督。

  5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚,承包方应无条件接受。不管承包方是否签字,罚款必须全额从工程款中扣除。

  7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施,开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。

  8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全,实行强制性佩带,不佩带者,发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。

  9、承包方如在施工中发生伤亡事故,要按“四不放过”原则严肃处理,并有责任方承担费用。

  10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度,并按时填写安全活动记录。

  11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工,防止一切安全事故发生,因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用,发包方不承担任何责任及费用。

  12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。

  13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《安全文明施工责任合同》执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的,必须立即停工纠正至合格。

  14、安全防护细则:

  1、临边防护:认真做好四口中、五临边的护护工作,电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定,电梯井道每2层铺设水平安全网一道,每4层做一次硬性防护;公共楼间需要要求搭设防护栏杆,高度不低于0.9m;施工电梯口需安装外开关,保证每层能够安全关闭;施工通道口需按要求搭设安全通道,并悬挂安全警示标志;阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道,第一道距地30cm,第二道距地110cm,并刷黄黑相间油漆。

  2、外架搭设要求,外脚手架钢管均需油漆,立杆间距不大于1.5m,水平杆间距不大于1.8m,剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置,防护网均需采用阻燃、密目网型(如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品);水平防护网需桉要求每3层设置一道;如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑;每四层(或10米)外架需做一次硬性防护,均需满铺竹耙或荆耙一道。

  3、钢筋厂地需按要求分类堆放,并按要求悬挂标示牌。

  4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。

  5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作,并持证上岗。并建立机械定期检修台账。

  6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理,垃圾堆放至垃圾池。

  十一、约定的其它事项

  1、在施工区域内,如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件,承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理(发包方应尽力保障承包方的权益)。

  2、本合同履行过程中,因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减,以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

  3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理,发包方有权要求停工。

  4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量,费用由承包方承担。

  5、承包方针对本项目需委派专职管理人员:

  施工队长一名,姓名: 工作职责: 。

  水电班组组长,姓名: 工作职责: 。

  钢筋班组组长,姓名: 工作职责: 。

  木工班组组长,姓名: 工作职责: 。

  泥工班组组长,姓名: 工作职责: 。

  以上项目管理人员不准随意更换,每周工地办公不少于5天,发包方办公室签到。项目未竣工前,未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。

  6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用,超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%

  十三、附则

  1、本合同自双方签认盖章后生效,合同内容履行完后失效。

  2、本合同未尽事意,双方本着实事求是的原则协商解决。

  3、本合同一式三份,发包人二份承包人一份。

  发包方代表: 承包方代表:

  日期: xx年 月 日 日期:xx年 月 日

  开户行:

  账 号:

工程施工协议12

  一、 工程项目

  1 工程名称:友好花园施工道路混凝土路面施工工程

  2 工程地点:友好花园项目内

  3 承包范围:混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式:清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5 合同价款:每平方13元,(长约230m,宽8m,厚度20cm,约1840m,据实结算),总价款约计23920元

  6 质量标准:合格

  7 工 期:从8月16日开工,9月1日完工,工期为15天

  二、路面施工工艺

  1 路面平整:推土机平整路面,人工挂线配合找平;

  2 3:7灰土摊铺分两步施工,每步15公分

  摊铺灰土:推土机摊铺3:7灰土,人工配合整平,用拌合机拌合灰土;

  3 碾 压:用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压,而后再强振实;

  4 养 护:碾压检验合格后,洒水养护,养护期不少于5天;

  5 混凝土路面:道路两侧20cm高槽钢支护,用c20混凝土浇筑,振动棒振实,后摊铺机振捣、提浆、摊平,机抹两遍;

  6 养 护: 用薄膜覆盖养护,不少于6天;

  7 切 缝:待混凝土强度达到80%后,进行切缝,缝深5cm,间距6m

  三、 .双方权利和义务

  甲方主要工作

  1 负责场地三通一平,水电接入;

  2 进行工程协调、管理、验收;

  3 按合同约定支付工程款。

  乙方主要工作

  1 本合同签订后2天内,乙方进场完成施工准备。

  2 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

  3 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合甲方进行质量检查;

  4 负责所施工工程的验收通过

  四、工程价款的结算与支付

  1 按实际面积结算,13元/m;

  2 路面平整完,灰土拌完,碾压完毕后付伍仟元,混凝土路面摊铺完毕后付伍仟元,工程完检验合格后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的'质量保证金,保修期三个月,如保修期内由于乙方原因产生的质量问题,由乙方免费维修,如乙方2天内不到,由甲方处理,所发生费用加10%的管理费由乙方承担;

  五、安全文明施工

  1 乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  2 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  六、竣工验收

  乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收,并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。

  七、违约责任

  1 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

  2. 因乙方原因,未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按300元/天甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。

  3 因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。

  八、合同生效与终止

  1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;

  2 合同订立时间:20xx年8月16日;

  3 甲方、乙方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

  九、合同份数

  1. 本合同正本三份,双方各执壹份,财务一份,具有同等法律效力;

  2.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

  甲 方:(公章) 乙 方:(公章)

  经 办 人: 经 办 人:

  电 话: 电 话:

  20xx年8月16日

  发包人:*****置业有限公司

  承包人:

工程施工协议13

  甲方:

  乙方:

  甲方与乙方____签订的装修工程施工合同,现经双方协商同意,

  订本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下终止协议

  :

  一、经双方核实,截止目前甲方共完成工程总价款___万元

  二、项目施工过程中乙方已累计支付甲方各项款项___万元。本协议签字之后甲方向乙方在十月月底退还___万元。至此双方再无任何债权债务关系。

  三、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  代表人:

  代表人:(盖章)

  账户:

  年月日

工程施工协议14

  甲方:杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部

  乙方:

  经过甲、乙双方友好协商,甲方把29#、31#、32#、34#、36#、38#、39#工程

  包给乙方施工,为了确保工程顺利进行,现特签定协议

  如下:

  1、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责,厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理,空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补,顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理。

  甲方为乙方提供室外配电箱一只,垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。

  2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补,如采用黑水泥大面积刮顶棚,每套罚款100元。

  3、乙方必须按图施工并建立安全网络,确定专职安全保卫管理人员,甲方进行相关的安全教育。

  4、高空作业必须系安全带,进入作业区必须戴安全帽,不得违章施工,野蛮施工。

  5、施工中的`各项管理工作,由乙方施工组长 负责,由甲方监督,如发生安全事故,责任全部由乙方负责。

  6、乙方在保证安全的前提下,保质量、保时间完成工期,如推迟一天罚款1000元,以此类推。

  7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。

  8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的,一经发现一次罚3000元,第二次发现清理出场,本协议失效,情况严重的移交公安机关处理。

  9、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

  10、工期至 20xx年12 月20日

  11、付款方式:每月付工人生活费800元/人,工人退场时付至工程总款80%,竣工验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清(如修补工作不及时,不到位,由甲方安排修补人员,费用从乙方质保金中扣除)。

  乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡(须有职工本人签字)否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。

  备注:施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工

  甲方:杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部

  乙方:

  年 月 日

工程施工协议15

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方承建的___________________工程,其中钢筋分项工程施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商到达成如下协议,以资双方共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、承包范围:

  2、承包内容:

  3、承包方式:

  4、承包单价:Ⅰ、_______元/吨;Ⅱ、_______元/㎡

  ①、此单价为优质优价,必须满足设计及施工规范要求,保证质检等部位验收合格。

  ②、保质保量,高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。

  ③、安全文明施工,现场做到活完料尽现场光。

  5、单价的组成

  ①、施工所需要的铁丝、小型工具。

  ③、乙方职工各项加班费,保险费。

  ④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治,处理费。

  ⑤、无论何种原因造成停工,窝工期间所需要或发生的各项费用。

  ⑥、工程质量的质优价费。

  ⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

  6、付款方式:

  7、工程期限:

  (1)乙方依据甲方进度要求合理配备人员,不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位,在要求工期内不能完成自己所承包作业,所发生的损失乙方负责承担,甲方有权将乙方清退出场。

  (2)如因材料供应不到位,工期将延续。

  二、甲方责任

  1、项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

  2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。

  3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。

  4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。

  5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。

  6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育,对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

  7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

  三、乙方责任

  1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地,到项目部报到上班,每天参加项目部班前会。熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工工作。

  2、服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、部门检查监督。

  3、遵守甲方各项规章制度的管理,安全施工。

  4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议,副本由工地办公室存档。

  5、甲方所排施工进度计划,乙方应无条件服从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

  6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

  四、安全文明施工

  1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的安全。

  2、乙方若发生重大伤亡事故,甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方承担所有费用。

  五、工程质量

  质量要求:必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工,符合监理质检部门质量验收要求,如有质量事故延误工期,由乙方赔偿甲方因此受到的损失。

  六、材料丢失、损坏责任,机械使用责任

  (1)材料:由乙方造成的材料的浪费,将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

  (2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责

  七、违约责任

  1、甲方的违约责任:

  (1)因提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的'返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  (2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  (3)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

  2、乙方的违约责任:

  (1)施工期间,因乙方的原因致使造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

  (2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  八、合同生效与终止

  1、双方在协议书中约定合同生效方式。

  2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

  3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  九、附则

  1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。

  2、争议解决

  若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

  3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

  乙方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

【工程施工协议】相关文章:

工程施工协议03-28

建设工程施工协议03-01

关于工程施工的协议02-15

工程施工合同05-26

工程施工协议书12-09

装饰装修工程施工协议01-24

消防工程施工协议03-25

建筑工程施工协议12-31

工程施工协议书02-22