【热门】施工合同范文汇编六篇
随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编精心整理的施工合同6篇，希望能够帮助到大家。
施工合同 篇1
合同编号：_________
甲方：_________
地址：_________
电话：_________
联系人：_________
传真：_________
邮编：_________
乙方：_________
地址：_________
电话：_________
联系人：_________
传真：_________
邮编：_________
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000。00）
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程当中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________
地址：_________地址：_________
开户行：_________开户行：_________
帐号：_________帐号：_________
签约时间：_________年___月___日签约地点：_________
施工合同 篇2
甲方：中国电信股份有限公司_______________分公司
乙方：______________________________
甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______________________________（包括手机、笔记本vpdn）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：
一、合作内容
1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。
二、甲方权利及义务
（一）甲方的权利
1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号；
2、甲方对订购终端制定销售政策；
3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：
（1）提供终端备机；
（2）在____________市区至少设有一个售后服务站；
（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；
（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：
（1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人；
（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；
（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；
（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；
5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串
（二）甲方的义务
1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cdma移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策；
2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；
3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务；
4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；
三、乙方的权利及义务
（一）乙方的权利
1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利；
2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利；
3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策；
4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标；5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案；
6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。
（二）乙方的义务
1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；
3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；
4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。
四、资费标准
1、短信费：______元／条（按条）；
2、功能费：______元／月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；
3、vpdn上网业务包月资费套餐：______元／月／人，XX区内不限流量，____________外流量按：______元／分钟计算；
4、如开通其他业务，按现行资费标准收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；
2、在功能、短信等费用上进行分成
3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50%
六、结算周期
1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；
2、每月8日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账；
3、账单核对无误后，15日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；
4、甲方依据乙方开具的发票在每月28日前将上月结算款汇至乙方结算账户
七、乙方结算账户
公司名称：__________________________________________
公司地址：__________________________________________
邮编：__________________
开户行名称：__________________________________________
账号：________________________________________________
八、违约责任
1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。
但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后2日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；
2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；
3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。
九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。
仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。
十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为五年。
合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。
十一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施：
1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；
2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的，由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失。
十二、协议的生效、变更、终止
1、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效。
2、在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议，应提前30日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。
3、如果甲方不能按时付款，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。
4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。
十三、合同的生效
本合同由各方授权代表签署后即生效，签署如下：
甲方：中国电信股份有限公司________________________分公司
法定代表人（或授权代表）签字：______________________________
盖章：____________________________________
签约日期：____________________________________
乙方：____________________________________
法定代表人（或授权代表）签字：______________________________
盖章：______________________________
签约日期：____________________________
施工合同 篇3
发包方（甲方）： 房地产开发有限公司
承包方（乙方）： 园林绿化有限公司
一、 工程概况：
1、 工程名称： 小区道路硬化工程
2、 工程地点： 小区
3、 承包范围：包工包料
4、 合同工期：45天
5、 开工日期：20xx年4月25日
6、 竣工日期：20xx年6月10日
7、 合同价款：总价款约为：328万元，工程量按照实际发生量进行结算（后附工程预算单），乙方报工程预算，甲方审定。
二、 甲方职责：
1、 依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。
2、 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
3、 按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。
4、 根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。
5、 负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。
三、 乙方职责：
1、 认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。
2、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。
3、 所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质
检手续，并经甲方验收合格，方可使用。
4、 抓好本施工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。
5、 未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。
6、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。
四、 工程决算：
工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。
五、 付款方式：
依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。
本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，双方协商解决。 本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。
发包方：（公章）承包方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年月日
施工合同 篇4
甲方（委托方）：______________
乙方（施工方）：______________
签约时间：____________________
签约地点：____________________
为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》、杭州市人民政府令第141号《杭州市城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的 原则，结合本工程的.具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1．甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
2．装饰施工地点：_____区_____路（小区）_____幢_____号（单元）_____室。
3．住房结构：_____室_____厅_____结构，建筑面积_____平方米。
4．装饰施工内容：详见附件一《施工内容表》。
5．承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。
6．本工程由_____设计。
7．工期：工程期限_____天，从_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。
二、工程价款及结算方式
1．总价款：_____（大写）元（其中：设计费__元，管理费（_____%）元，税金（_____%）元。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
2．合同签订后，甲方支付总价款的_____%，计_____元。年月日前，甲方支付总价款的_____%，计_____元；年月日前，甲方支付总价款的_____%，计_____元；年月日前，甲方支付总价款的_____%，计_____元；尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_____日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
甲方工作
1．甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案；确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。
2．甲方应在开工前_____天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。
3．做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
4．指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记 手续和其他事项。
乙方工作
1．甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。
2．指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3．未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。
4．与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
5．严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
四、材料的供应甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。乙方提供的材料：详见附件三《乙方提供的材料清单》乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
施工合同 篇5
单选：
1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）
A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担
2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )
A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
3、下列说法错误的是（D ）
A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人
B、监理人有权检查施工承包人的试验室
C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议
D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权
4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位
5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位
6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。
A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。
A、经工程师批准 B、经发包人批准
C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人
8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。
A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准
C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人
9、设计合同生效的时间是指(C )之日。
A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章
C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作
10.监理合同有效期是指（ D ）
A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日
C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日
11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中
A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书
12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交
货)时限，（ D）。
A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任D．不承担责任
13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。
A．只在授权范围发布变更指令
B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令
C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令
D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。
14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。
A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员
15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。
A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作
16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）
A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担
C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担
17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。
A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理
18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。
A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期
C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期
19．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位
20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。
A．合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
多选
1、下列说法错误的有（ ABDE）
A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议
B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等
C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告
D.监理人享有对承包人的确定权
E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利
2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ）
A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权
C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权
3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE)
A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月
C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期
E．合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限
4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）
A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底
C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量
E．支付定金
5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。
A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用
B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用
C.安装工程一切险
D.建筑工程一切险
E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险
6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。
A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点
B.乙方不参加验收、不负责保管
C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用
D.甲方应按协议条款约定提供材料设备
7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。
A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付
B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行
C．施工图设计的修改需经原设计单位同意
D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回
E．委托人可独立进行设计变更事宜
8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。
A．施工前设计交底B．设计变更
C．修改预算D．参加竣工验收
E．施工管理
分析题：
某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果
表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，
问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？
2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？
由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。
有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。
施工合同 篇6
甲方：___________
乙方：___________
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。
第一条 工程名称：___________________________
第二条 工程范围和内容
工程范围：按甲方批准的施工图为准。
工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。
第三条 设计周期
本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。
第四条 设计价款及支付方式
该项目乙方按______万元（大写：____元正）人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方____万元（大写：____元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即______元（大写：______元正）人民币。
第五条 施工工期
开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过______年______月______日）。
竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为______天。
因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延 。
第六条 取费原则
1．本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的______定额：sgd1-XX至sgd7-XX，收费级别按四类工程二级ⅱ档。
2．苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。
乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。
3．施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。
第七条 工程施工价款及支付方式
1．本工程总造价暂定为___________万元（大写：___________）人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。
2．本合同备料款为合同总价的______%，其中______%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余______%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商，不足部分亦由甲方增补。
3．乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方______日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。
4．工程竣工经甲方验收合格后，双方于______日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。
5．本工程质保金为工程总造价的______%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于2日内付清全部尾款，质保金不计利息。
【【热门】施工合同范文汇编六篇】相关文章：