【精华】供销合同合集6篇
随着法律观念的日渐普及，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的供销合同6篇，欢迎大家分享。
供销合同 篇1
销售方：重庆*********公司 (以下简称甲方)
购买方：**** (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：
第一条 订货金额及技术参数
乙方向甲方订货总值为人民币300000.00元(大写：叁拾万元整)的货物。其
1、日期：20xx年1月8日前
2、交货地点：***(乙方店铺处)
3、结算方式：付款后发货， 货款汇入公司指定帐户：**********
第四条 双方责任
(一)甲方责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的10%向乙方偿付逾期交货的违约金。
2、甲方未按合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值10%的违约金。
3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值1%的违约金。
(二)乙方责任
1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的10%偿付违约金。
2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值10%的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
第五条 变更产品技术参数的协商
如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前2天与乙方协商。
第六条 不可抗力的通知
甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
第七条 争端解决
本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉。
第八条 合同生效
本合同自双方签章之日起生效
第九条未尽事宜
本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。
日期： 年 月 日
供销合同 篇2
供方：（以下简称甲方）
需方：(以下简称乙方）
签订时间：_________年_________月_________日
签订地点： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品：
1、名称：
2、强度等级
3、生产厂家：
4、数量(吨)：
6、单价(人民币：元)：出厂价 +运费 +下车费 ，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：元)：_________
二、质量要求：质量符合GB175-20xx，GB/T17671-1999国家标准。
三、交货验收：
四、试验报告：供方随车提供出厂合格证及出厂水泥质量检验3天强度报告 份，水泥出厂质量检验28天报告 份待水泥出厂达到28天及时提供给需方。
五、首次交货时间： 年 月 日。
六、交货地点： 。
七、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。
八、结算方式： 。
九、违约责任： 。
十、解决合同纠纷方式：由双方友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。
十一、本合同正本 式份，双方各执 份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章之日起即为生效。
十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供销合同 篇3
甲方（买方）： 乙方（卖方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就设备供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、合同内容
设备相关资讯必须真实、齐全、合法，包括设备类别、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等。
二、合同价款及付款方式：
本合同总价款为人民币 。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元，在乙方将上述设备送至甲方指定的工地并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项95%付给乙方，另外5%为质量保证金，待质保期过后付给乙方。 三、产品质量：
1、乙方保证所提供的设备货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供设备与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述设备过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。
3、设备质保期为一年，乙方负责委派专业工程师现场指导安装、操作，如在质保期内出现故障，乙方负责维修。
四、货物验收
交货地点：
交货时间： 年 月日 运输方式：运输费用承担：
五、交货及验收
1、乙方提供的必须提供交付的有关资料。
2、甲方在货到后按照订单对设备进行验收，并出具收货凭证，如设备不符合本合同及订单要求的，可以拒绝接收。
3、验收手段：与质检站联合验收
4、质量异议必须以书面形式向乙方提出，乙方在收到异议后，必须在3日内予以书面答复。
六、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。
3、由于乙方设备的质量问题导致甲方退货或受到相关部门查处的，乙方应当积极参与调查处理并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失，给甲方商誉造成严重损害的，甲方有权解除本合同。
4、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。
5、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
6、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。
七、其他约定事项
本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(买方)： 单位名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 地址： 电话：
乙方(卖方)： 单位名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 地址： 开户银行： 帐号： 电话：
签订日期：年 月 日
供销合同 篇4
甲方(工程发包人)： 丹东大世界房地产开发有限公司 ___
乙方(工程承包人)：
丙方(建材供货商)：
根据《中华人民共和国合同法》有关法律规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况，经三方友好协商，签订本合同。
1.产品清单、价格
2.质量要求技术标准
2.1规格________，每贴块________,灰缝________正面贴纸;
2.2所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致;
2.3所有外墙面砖外观及质量必须符合__________________________标准，
2.4如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2.5以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须提供产品合格证及检验报告。
2.6外墙面砖专用粘接剂质量标准和要求
2.7颜色为__________________________，所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致;
2.8如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2.9以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须提供产品合格证及检验报告。
3.交货时间、地点、方式
3.1交货时间：合同签订后按照乙方书面要求货到现场，保证工程进度。乙方提供供货需求须经甲方签字确认。
3.2交货地点：
3.3货到现场后由乙方、丙方、 监理、甲方工程部就质量、颜色、数量共同验收，但因包装运输不当或其它丙方责任造成损坏、缺少等使用过程中才能发现的问题，丙方应及时予以调换或补齐。甲方、乙方、 监理的上述验收行为不作为丙方产品是否合格的最终依据，若丙方的产品经送检不符合本合同约定的，丙方仍应当向甲、乙方承担违约责任。
3.4产品交付时，丙方必须提供合格的产品并提供完整的产品资料，包括货物清单、产品出厂检验报告、材料质量检验报告、环保检验报告、质保书、合格证等应具备的所有资料。
3.5运输及卸货费用均由丙方承担。
3.6材料检测：按规范规定送检，费用由乙方承担。若检测质量不合格，一切后果(包括并不限于因此造成工程逾期的全部损失及其违约金与甲方聘请律师的费用)均由丙方承担。
4.履约保证金、付款及结算方式
4.1合同签订后 日内，丙方向甲方支付履约保证金 元整，供货结束后 日内无息返还。
4.2货到现场后，需经甲方和乙方验收合格并共同签收收货凭证，供货材料损耗不计。
4.3报价包含但不限于发票和卸车费用;结算价按实际供货数量×单价计算。托书，并由丙方提供该批次货物的全额合规增值税发票给乙方，乙方开具建安发票时含此部分价款给甲方;否则，甲方有权相应地推迟付款时间。
4.5上述甲方支付的货款，甲方有权从与乙方签定的《建设工程施工合同》约定的工程进度款中予以扣除，并在竣工决算时按照甲方的《招标文件》和甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》的约定计入工程造价和决算。材料消耗量按定额规定进行计算。
5.违约责任
5.1丙方逾期供货的，丙方每日应当按总货款0.5%的标准支付给甲方违约金;若此违约金不足以弥补甲方损失的，丙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。
5.2如丙方所供货物的质量、型号、品牌等任何一项不符合本合同约定的，甲方有权依本合同的约定拒收或退货，丙方承担因此造成的逾期交货的`违约责任;同时，履约保证金不予退还。
6.合同纠纷的解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，三方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，三方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
7.其它约定的事项
7.1合同签订后，乙方书面提出供货需求(数量、时间)后，丙方在 日内货到现场。丙方联系人： 联系电话： 传真： 。书面供货需求传真到以上号码并经丙方确认收到后即视为送达，如因丙方传真号码变更或丙方联系人及联系号码变更而导致传真无法送达的责任由丙方承担。
7.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、丙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由丙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。
7.3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各一份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
7.4本合同由三方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期： 年 月 日。
甲方(章)：法定代表人： 委托代理人：地址： 传真：开户银行： 帐号：纳税人识别号：日期： 日期：
供销合同 篇5
供货方：(以下简称甲方)
购买方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商，乙方将承建的以下项目所用商品砼由甲方供应。为明确双方在商品砼供应过程中的权力、和责任，特签订本合同，供双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：xx商品房
2、工程地点：xx
3、混凝土预计总方量：约30000立方米
4、合同工期：20xx年12月至主体工程完工
二、混凝土等级、价格、泵送费及特殊要求费用。
三、结算及付款方式
每月25日为甲乙双方对账日，乙方指定xx(电话：xx)对混凝土供应方量和货款进行审核后在结算单上签字(印)确认作为结算的依据，付款方式为：
1、车库封顶后30日内付足总货款的50%;
2、主体封顶后一个月内付足总货款的60%; 3、余款在主体封顶后7个月内付清。
四、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1、甲方保证按照乙方提供的混凝土浇筑时间、数量、等级及时准确供应混凝土，否则由此造成的窝工损失由甲方承担。
2、甲乙双方对估料应及时衔接，确保准确。
3、甲方应按国家规范要求，合理设计砼配合比，确保砼的质量达到国家规范要求。
4、甲方负责向乙方提供商品混凝土生产资质证书、商品混凝土合格证和使用说明书。
(二)乙方责任：
1、乙方保证施工现场水通、电通、道路通，现场平整，空中无障碍，具备甲方施工作业条件。当车辆到达施工现场后，乙方应派专人指挥甲方车辆顺利进入现场。夜间施工，乙方提供良好的照明。如乙方不具备以上条件，甲方有权拒绝供砼且不承担延误工期的责任。
2、乙方应做好浇筑砼前的一切准备工作，甲方运输车辆到达施工现场后，超过1个小时不能卸砼，造成砼质量下降不能满足使用要求或不能使用，由此造成的损失，由乙方负责。
3、为确保砼质量，在施工现场乙方不得违规操作或随意加水，乙方必须按规范要求，根据本工程特点及天气状况制定砼的施工和保养措施，由此造成混凝土强度达不到设计要求或出现裂缝等质量问题由乙方负责。
4、乙方应填写《浇筑混凝土通知单》，并提前48小时通知甲方做好供应准备。
5、签订合同后，乙方不得收第三方的商品混凝土。
五、计算办法
按甲方到达施工现场运输车发货单的数量为计量依据，乙方指定某某为收货人，同时乙方不定期对甲方砼送量进行抽查，如抽查结果误差在正负2%以内(GB-14902《预拌混凝土》标准)双方互不追究，如抽查结果为负值且大于2%，则以当日所供商砼为单位，按当日当车方数亏损量比例计算，从乙方商砼款中扣除。
六、违约责任
1、一方违约向守约方支付违约金20万元正。
2、乙方未按合同约定期限付款，经甲方书面催告后，在十日内仍未付款的甲方有权停止砼供应，并要求乙方按照欠款额百分之三的比例按月向甲方支付滞纳金。 七、合同变更或解除：由于政策性变化或不可抗力等因素，导致合同不能履行时，经双方协商进行合同的变更或解除。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效，本合同经双方协商确认无疑，修改无效。结算付款完毕，合同自行终止。
九、甲乙双方在执行本合同过程中发生纠纷必须先协商解决，如经两次协商不成，任何一方可向xxx人民法院诉讼解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供销合同 篇6
甲方：
乙方：
甲乙双方本着互利、互谅、互让的原则，甲方将天泉.聚龙新一期A标段需要使用的水泥交由乙方
一、工程名称：
二、承包方式：水泥送货到现场下车。
三、合同价款：经甲、乙双方协商，XXXC3
2.5元吨(注：市场价格涨跌10元吨，价格作调整，以每次送货单据价格为准)。
四、付款方式：乙方向甲方供货到达100吨后，甲方付清货款后乙方再继续供货，否则乙方停止供货(停止供货时间期间甲方不可以安排其他供货商供货)，剩余款项待工程竣工后一个月付清。
五、乙方必须满足甲方施工现场需用量(甲方提前两天电话通知乙方)，如因乙方材料不到场，造成甲方工地停工及损失，由乙方负责。乙方向甲方
六、违约责任：甲乙双方谁违约，由违约方负责(违约金贰万)
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方自签订之日起生效，工程款付清后自动失效。
另外：甲方该工程所需要的碎砂、清砂、原石由乙方供货，其单价：碎砂元立方米，清砂元立方米，原石元立方米。(注：以市场价格涨跌作调整。)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
【【精华】供销合同合集6篇】相关文章：