关于供销合同集锦九篇
在当今不断发展的世界，很多场合都离不了合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编收集整理的供销合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
供销合同 篇1
出卖方（乙方）：
买受方（甲方）：签订时间：
经出卖方与买受方协商同意，订立合同如下：签订地点：
一、产品规格及验收标准
1、验收方法：买受方应在初次检验结果报出24小时内通知出卖方，出卖方对初次检验结果有异议，应在七日内到达现场，对该批产品作出确认，双方对原产品共同取样，交双方认可的第三方仲裁机构仲裁，复验费用由出卖方承担，复验结果作为最终裁定结果。出卖方自接到通知之日起七日内不作答复的，视同默认买受方处置意见；
2、其他约定验收要求：_______
3、数量以买受方实际开具的磅单或入库验收单等计量结果为准。
二、交货数量、时间、地点及运输方式
1、自本合同签订之日起乙方向甲方提供第一条所述规格硅灰石10000吨（壹万吨）；
2、交货时间为20xx年2月1日起至20xx年4月31日止；
3、交货地点为：谷城火车站；
4、运输方式为：铁路运输。
三、价格、结算方式及期限
1、乙方所售第一条所述规格硅灰石单价165元/吨，并提供17%增值税发票。铁路运输费用为193元/吨（根据实际费用多退少补）；
2、乙方装车发货前甲方向乙方支付货款的80%及运输款，待乙方确认后3日内完成装车。
3、余下货款在甲方验收完成并入库后30日内，由乙方提供增值税票及铁路运输费用票据后进行结算；
4、其他约定事项：_________________________________。
四、违约责任及其他事项
1、甲、乙双方必须严格按照合同执行（因不可抗力的自然因素除外），否则违约方必须按合同约定供应硅石总数量乘以单价的总金额计算，按总金额6%计算赔偿受损方经济损失；
2、解决合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，协商不成由合同签订地人民法院裁决。
3、本合同有效期从______年____月____日起至______年____月____日止。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签章生效，传真签订具有同等法律效力。（合同未定事宜双方协商解决）。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供销合同 篇2
甲方(工程发包人)： 丹东大世界房地产开发有限公司 ___
乙方(工程承包人)：
丙方(建材供货商)：
根据《中华人民共和国合同法》有关法律规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况，经三方友好协商，签订本合同。
1.产品清单、价格
2.质量要求技术标准
2.1规格________，每贴块________,灰缝________正面贴纸;
2.2所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致;
2.3所有外墙面砖外观及质量必须符合__________________________标准，
2.4如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2.5以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须提供产品合格证及检验报告。
2.6外墙面砖专用粘接剂质量标准和要求
2.7颜色为__________________________，所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致;
2.8如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2.9以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须提供产品合格证及检验报告。
3.交货时间、地点、方式
3.1交货时间：合同签订后按照乙方书面要求货到现场，保证工程进度。乙方提供供货需求须经甲方签字确认。
3.2交货地点：
3.3货到现场后由乙方、丙方、 监理、甲方工程部就质量、颜色、数量共同验收，但因包装运输不当或其它丙方责任造成损坏、缺少等使用过程中才能发现的问题，丙方应及时予以调换或补齐。甲方、乙方、 监理的上述验收行为不作为丙方产品是否合格的最终依据，若丙方的产品经送检不符合本合同约定的，丙方仍应当向甲、乙方承担违约责任。
3.4产品交付时，丙方必须提供合格的产品并提供完整的产品资料，包括货物清单、产品出厂检验报告、材料质量检验报告、环保检验报告、质保书、合格证等应具备的所有资料。
3.5运输及卸货费用均由丙方承担。
3.6材料检测：按规范规定送检，费用由乙方承担。若检测质量不合格，一切后果(包括并不限于因此造成工程逾期的全部损失及其违约金与甲方聘请律师的费用)均由丙方承担。
4.履约保证金、付款及结算方式
4.1合同签订后 日内，丙方向甲方支付履约保证金 元整，供货结束后 日内无息返还。
4.2货到现场后，需经甲方和乙方验收合格并共同签收收货凭证，供货材料损耗不计。
4.3报价包含但不限于发票和卸车费用;结算价按实际供货数量×单价计算。托书，并由丙方提供该批次货物的全额合规增值税发票给乙方，乙方开具建安发票时含此部分价款给甲方;否则，甲方有权相应地推迟付款时间。
4.5上述甲方支付的货款，甲方有权从与乙方签定的《建设工程施工合同》约定的工程进度款中予以扣除，并在竣工决算时按照甲方的《招标文件》和甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》的约定计入工程造价和决算。材料消耗量按定额规定进行计算。
5.违约责任
5.1丙方逾期供货的，丙方每日应当按总货款0.5%的标准支付给甲方违约金;若此违约金不足以弥补甲方损失的，丙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。
5.2如丙方所供货物的质量、型号、品牌等任何一项不符合本合同约定的，甲方有权依本合同的约定拒收或退货，丙方承担因此造成的逾期交货的违约责任;同时，履约保证金不予退还。
6.合同纠纷的解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，三方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，三方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
7.其它约定的事项
7.1合同签订后，乙方书面提出供货需求(数量、时间)后，丙方在 日内货到现场。丙方联系人： 联系电话： 传真： 。书面供货需求传真到以上号码并经丙方确认收到后即视为送达，如因丙方传真号码变更或丙方联系人及联系号码变更而导致传真无法送达的责任由丙方承担。
7.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、丙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由丙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。
7.3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各一份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
7.4本合同由三方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期： 年 月 日。
甲方(章)：法定代表人： 委托代理人：地址： 传真：开户银行： 帐号：纳税人识别号：日期： 日期：
供销合同 篇3
合同编号：xx
供方： 北京质鼎贸易发展有限公司 (以下简称乙方) 需方： 北京佰诚恒盛商贸有限公司 (以下简称甲方) 经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款35%作为定金（即人民币953820元），按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项） 第三条．条验收方法; 由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
1.交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。 2.交货地点：北京恒盛商贸
3.交货日期：所以货物必须于20xx年12月29号之前完毕。（交货前提前3天 电话通知）4.运 输 费：包含在货款内 第四条． 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品 品种、规格、质量 ，应偿付变更部分货款总值%的罚金。2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3. 如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 第五条．条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 % 的补 偿金。 第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前__天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人：
甲方：北京质鼎贸易发展有限公司 经办人： (盖章)地 址： 电 话： 开户银行： 帐号： __年 __月 __日
乙方；北京佰诚恒盛商贸有限公司 经办人：(盖章) 地 址： 电 话： 开户银行；
帐户：__年__ 月__ 日
供销合同 篇4
需方：（甲方）
供方：（乙方）
签订时间：20xx年7月27日
为了增强供需双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、产品名称、规格、造价及供货时间
名称：欧米尼三翼自动旋转门成品一套价格：2.2万/套规格：3米标配，总高3.2米，帽高0.6米，洞高2.6供货时间：一周
二、付款方式：合同签订后付定金即人民币：5000元；发货前付人民币10000元；货到乙方指定收货地点后付人民币6000元；安装完毕一年后付清质保金即人民币1000元。
三、质量要求、技术标准：中华人民共和国自动门行业相关标准及安全玻璃相关标准，其他见邮件配置清单。
四、包装物的供应及回收：厂方包装，厂方不回收包装物。
五、甲方责任：甲方为乙方提供现场安装所需水、电（220V），并在施工期间拆除影响安装的脚手架等。甲方提供临时库房一间，应做到安全、防水、防尘、防盗。确定好制定产品规格尺寸，如有变更应及时书面通知乙方。
六、乙方责任：保质保量制作安装，并保证工程顺利验收。
七、其他
1、本合同未尽事宜，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规执行，也可以签订补充协议另行约定，补充协议与本合同具同等法律效力。
2、本合同一式二份，双方各持一份。
3、相关产品明细表及图纸作为合同附件。
4、本公司对售出和施工产品，保修一年。
本合同一式两份，自双方签字盖章后生效，履行完毕后自动终止。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供销合同 篇5
需方:(以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，双方就玻璃订货事项，协商订立本合同。
第一条：需方向供方订购产品的名称、规格型号、单价、金额如下：
第二条：产品质量要求及验收标准：按国家现行标准进行验收。
第三条：交货及货款规定：
1、付款方式：需方在本合同生效之日向供方支付出)，其余货款
2、交货期限： 交货，数量、品种较多，双方按预定计划执行.遇特殊情况,例如:停电、自然灾害、设备故障等情况，供方应及时通知需方协商商交货日期。需方采用传真订单，该传真视为本合同要件。
3、 天报材料订购计划;由于需方原因下错订单，供方已安排生产，则造成的损失由需方负责承担。
4、货物验收：需方接货时必须组织人员对供方产品的外观及规格尺寸、娄量进行验收;需方一旦验收合格后所发生破损等由需方承担。
5、卸货：需方人员在卸货过程中所发生的安全事故供方不负法律责任。
第四条：资料提供：供方需提供产品合格证、检验报告给需方。
第五条：违约责任：由违约方承担。
第六条：解决合同纠纷的方式：供、需双方应协商解决或向供方所在地人民法院提起诉讼。
第七条：合同期限：本合同一式 份，供、需双方各执一份，双方签字(盖章)后生效，合同生效后，所下定单已发生的损失由责任方承担赔偿责任。本合同货款结清后终止。 第八条：补充条款：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供销合同 篇6
甲方：
乙方：
鉴于甲方系碎石、石粉供应方，乙方系碎石、石粉需求方，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，现甲乙双方本着自愿平等、诚实守信、协商一致的原则，特达成如下协议：
第一条：产品名称、规格、单价
1、产品名称：碎石、石粉
2、规格：具体见附件
3、单价：碎石和石粉为57元/m3，该价格为固定价格，甲方不得因其他任何原因涨价。
第二条：质量要求和技术标准
甲方提供本合同所列产品应符合乙方工程所需要质量要求和技术标准，具体见后面附件。
第三条：供货方式及验收标准
1、乙方负责提供车辆到甲方处运货，甲方负责把本合同所产品装车，具体验收计量标准以甲乙双方签字验收为准。
2、甲方供货以乙方的需求为准，具体指乙方每次来运货之前以通知为准。
3、甲方所生产的本合同产品除自己工地使用外，必须保证乙方工程的用量，在没有保证乙方工程用量的情况下，不得外卖。
第四条：结算方式
1、乙方在本合同签订之日支付甲方预付款50000元(大写：五万元)。
2、每次乙方预付甲方货款100000元，在甲方按照100000货款履行本合同产品完毕后，乙方再预先支付100000元货款。
第五条、合同期限
本合同期限暂定1年，具体以南大梁高速第16标段路面工程铺设用料的期限为准。
第六条、违约责任
在合同履行期限内，甲乙双方必须按照本合同履行，如任何一方违约，须支付给另外一方违约金20xx00元(大写：贰拾万元)。
第七条、争议解决方式
甲乙双方因履行合同发生纠纷，先协商，协商不成，任何一方可以向法院起诉(该法院甲乙双方约定为合同履行地所在地法院)。
第八条、甲方必须保证乙方到甲方处运货所经过南大梁17标段的路段路面畅通。
第七条、本合同系甲乙双方真实意思表示，无欺诈、胁迫、乘人之危等违背双方真实意思表示的行为。
第八条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商，经双方签章达成的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
第九条、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。
第十条、本合同甲乙双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供销合同 篇7
购方： 卖方：
签订地点： 签订时间：
买卖双方自愿按照下列条款签订本供销合同并共同遵守：
货物名称
型号
单价
数量
金额
合计
（1） 价格构成
1、本合同合计总价：人民币（大写） 元整
2、产品验收后付款，买方付清全部货款：
3、如买方不能在合同规定的时间内付清全部货，超过期限，则需每天按合同总金额5%的违约金赔偿给卖方。
（2）质量
1、产品必须与所签订的型号相符。
2、符合生产厂家的出厂标准。
（3）供需货方式
卖方负责运输费用，并按买方约定时间送到指定位置。
（4）检验和交接 产品抵达和拆包时，买卖双方须派代表在现场清点检验，签署并记录在案。
（5）解决合同纠纷的方式 合同签订后，未经双方同意不得撤消合同，如有未尽事宜双方可协商解决，双方协商或调节不成时，由 卖 方 仲裁委员会仲裁。
（6）本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字后生效。
买方（签字）： 卖方（签字）：
供销合同 篇8
甲方：
乙方：
为了促进有机农产品的发展，甲乙双方本着互惠互利，共担风险的原则，就种植有机蔬菜项目，经友好协商，达成以下协议，以便双方共同遵守。
一、甲方的权利和义务
（一）甲方负责定期收购乙方所种植出符合有机标准的`农产品。
（二）甲方收购乙方所种植出符合有机标准的农产品，其标准为：当日采集的，甲方指定的，乙方种植基地种植的，符合有机标准的农产品。
（三）甲方保证在约定时间收购，收购价格随市场行情。
（四）甲方负责派人到乙方种植地点收购，产品质量由甲方验质员按质量标准验收后方为合格。
（五）付款方式：
甲方每次按收购的产品一次付清费用。但乙方需提前一天将各品种价格以书面形式发给甲方，经甲方确认后，甲方收购完成后付款。
二 乙方的权利和义务
（一）乙方负责落实有机蔬菜按甲方要求种植。
（二）乙方保证在甲方认定时间开始批量供货，种植的合格的产品销售给甲方，销售价格随市场行情。
（三）乙方在收购期间应派专人负责协助甲方收购，并负责组织按甲方在种植地的收购点，保证甲方充足的货源正常收购。维护收购秩序，保证收购人员的人身，财产安全。收购场地，仓库和人员住宿。
三 违约责任
（一）若甲方违约，则以每斤 元赔偿乙方损失，合计人民币 元。
（二）若乙方违约，则以每斤 元赔偿甲方损失，合计人民币 元。转贴于论 （三）乙方在交售产品时搀假，使假，以次充好等，甲方有权拒收，情节严重的甲方有权停止收购，并追究乙方责任。
四 若与不可抗力造成的损失，应尽快向对方通报理由。在提供证明后允许延期履行，部分履行或不履行。协议双方各自承担相应的责任，其解释权归甲方。
五 协议双方因履行本合同发生的纠纷，不能通过协商解决的可依法提起诉讼。
六 合同生效及其他
（一）本合同自甲乙双方代表签字，单位盖章后生效。有效期到 年 月 日。
（二）本合同未尽事宜，由甲乙双方本着公平，公正的原则友好协商解决。
（三）本合同一式两份，甲，乙双方各一份。
甲方： 乙方：
代表（签章） 代表（签章）
年 月 日
供销合同 篇9
甲方（买方）：地址：
乙方（卖方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就设备供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、合同内容
甲方购买如下设备：
二、合同价款及付款方式：
本合同总价款为人民币。本合同签订后，甲方向乙方支付定金机械总价，在乙方将上述设备送至甲方指定的工地并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。以上价格均未含税，含17%增值税另加8%（进口机型10%）。
三、产品质量：
1、乙方保证所提供的设备货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供设备与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述设备过程中，出现非人为质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。
3、设备质保期为一年，乙方负责委派专业工程师现场指导安装、操作，如在质保期内出现非人为质量问题，乙方负责维修。
四、货物验收
交货期限：乙方收到甲方订金后30个工作日内发货至甲方指定地点。
运输费用承担：长途费用由乙方支付，短途中转及搬运费用由甲方负责，经甲乙双方认定确因产品质量问题而产生的运输费用由乙方负责，因不可抗力而产生的损失费用双方是具体情况分别分担。
五、交货及验收
1、乙方提供的必须提供交付的有关资料。
2、甲方在货到后按照订单对设备进行验收，并出具收货凭证，如设备不符合本合同及订单要求的，可以拒绝接收。
六、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金；延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。
3、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
4、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。
七、其他约定事项
本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方协商解决。如无法解决甲乙均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【关于供销合同集锦九篇】相关文章：
7.供销合同集锦7篇
8.供销合同集锦9篇