销售的合同
在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的销售的合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
销售的合同1
出卖人： (以下简称甲方)合同编号：
买受人：(以下简称乙方) 签订地点：
二、质量要求技术标准：质量符合GB1506320xx标准。
三、验收标准：按GB15063-20xx标准验收;买受人自收到产品之日起三十日内组织验收，若有质量异议五日内书面向出卖人提出。
四、交(提)货方式：出卖人仓库交(提)货。
五、包装标准、包装物供应与回收费用负担：包装外编、内塑、包装物不回收，不另计费。
六、运输方式及运输费用负担：铁路运输和铁路运费由买受人承担，出卖人代办运输。
七、短件凭铁路货运记录3‰以内买受人负责，超过部分由买受人负责;并把铁路货运记录和铁路运单(原件)于货到15日内寄给出卖人;否则，出卖人不承担补偿责任。
八、结算方式：先款后货(买受人必须将款汇入本合同所注明的出卖人开户行的帐号上和工行卡的卡号上，否则汇款无效，若造成损失买受人自己承担)。
九、违约责任：若出卖人提供的产品不符合合同约定，出卖人应当包退包换，由此产生的费用全部由出卖人承担。
十、解决合同纠纷的.方式：双方友好协商解决;协商不成的，均有权向曾都区人民法院提起诉讼。
十一、其它约定事项：__________________________________
十二、本合同一式两份，双方各执壹份，双方签字并盖章后生效。未尽事宜以双方另行协商
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售的合同2
为了使甲方生产的______（产品名称）扩大销路，增加销量，提高企业经济效益，本着互惠互利、共谋发展的原则，经甲乙双方友好协商，签订合同如下：
一、市场开发：为了尽快使甲方的______（产品名称）占领泸州市场，充分利用乙方在泸州市完善的营销网络和卓越的销售团队，甲方委托乙方负责泸州市场的开发和营销，由乙方独家代理甲方所生产的系列______（产品名称）在泸州市城区市场的'销售工作，城区市场包括江阳区、龙马潭区和纳溪区。
二、市场策划和营销策略：乙方负责提供市场营销策划书，经甲方认可同意后，由乙方按照市场营销策划书中的营销策略，实施市场开发和营销工作。费用按本合同的约定解决。
三、铺货：由乙方按照市场营销策划书负责向KA卖场、中小超市、渠道网络铺货。铺货总量控制在吨以内。
四、价格：对KA卖场、中小超市、渠道网络的批发价格，由乙方确定。甲乙双方的结算价格由双方商定。市场价格发生变化，由乙方及时向甲方反馈信息。根据市场价格变化，双方协商调整批发价格和结算价格。
五、数量：甲方提供稳定的粮源以满足乙方市场销售的需求。乙方需要______（产品名称）时，应提前三天通知甲方，甲方及时组织加工以保证市场需要。
六、市场开发及费用：市场开发是一项长期的工作，乙方应负责根据市场变化提供市场开发调整方案，经甲方同意后，组织实施。广告费、促销品、宣传品、必要的销售用具和KA卖场费用由甲方负责。渠道促销员的工资、补贴、差旅费，以及______（产品名称）在泸州市场销售过程中产生的保管费、仓租费、运费、上下车费、办公费和给商家的联络费由乙方负责。
七、产品质量：由甲方按照国家有关规定和标准生产______（产品名称），产品质量问题由甲方负责。
八、营销手续：甲方负责提供______（产品名称）销售手续。
九、货物交接手续及资金结算：甲方商品启运时开出商品调拨运单，乙方收到货后在调运单上签字。乙方凭调运单和铺货单建库存表。乙方在每月的20日结帐后，将销售表、库存表报给甲方。甲乙双方每月结算一次货款，已销售______（产品名称）的货款结算后，乙方应在三日内支付给甲方。销售量大的时期，也可以七天或半个月结算一次。
十、本合同一式四份，双方各执二份。合同执行中发现新的问题，经双方协商可以不断完善合同。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售的合同3
需方(以下简称甲方)
供方(以下简称乙方)
经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币140万元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列。
第二条验收方法;由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
第三条货款及费用等付款及结算办法
第四条交货规定
1.交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。石子采用过磅计量，以磅单为准，甲方派人过磅抽检。
2.交货地点：株冶低货位施工现场
3.交货日期：甲方天提前三通知
4.运输费：包含在货款内
第五条经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的`产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值xx%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值xx%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第六条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第七条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额xx%的补偿金。
第八条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。
第九条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十一条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十二条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十四条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。
订立合同人：
甲方：
盖章
乙方
盖章
经办人：_(盖章)
经办人：__ (盖章)
地址：______
地址：______
电话：______
电话：______
开户银行：
开户银行：
帐号
帐户
__年__月__日
__年__月__日
销售的合同4
需方单位（甲方）：
供方单位（乙方）：
甲方因施工需要采购碎石，本着平等互利的原则与乙方经协商达成一致，双方同意签订本合同。
第一条材料供应工程概况
1、工程名称：临武县上舟镜水库除险加固工程
2、工程地点：临武县楚江乡上舟村
第二条供应的材料名称：碎石、机制砂、石粉供应的材料单价：乙方自行组织车辆将原材料运至甲方指定交货地点，材料单价按1—3子67元/m3，石粉47元/m3，机制砂85元/m3进行工程材料价款结算注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，不可另行追加计算。
2）最终结算数量按甲方实际收方的数量为准。
第三条材料遵循的质量和技术标准要求
1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应材料。
2、甲、乙双方约定材料验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。
第五条、交货时间、地点及方式：
1、交货时间（包括每批材料交货时间和数量的约定）：甲方需材料时提前一天电话通知
2、交货地点：上舟镜水库主坝右坝肩预制场
3、交货方式：按乙方组织车辆送货的方式进行
4、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作，和书面交验签字记录，必要时须得到业主和监理的书面验收确认。
第六条材料结算方式：甲乙双方每月核对一次材料方量，最终结算数量按甲方实际收方的数量为准
第七条材料付款方式：
1、材料付款方式：
2、在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。
第八条违约责任
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。
2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违约责任。
3、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求，而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货，或无力按约定质量标准交货的，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
4、乙方不能全部或不能部分交货的属违约，乙方应向甲方赔偿按不能交货部分的价值的双倍金额作为违约金。
5、由于乙方原因，造成材料交货时间延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的1%计算，按天累计。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担赔偿责任。
6、乙方在交货时间、材料质量、安全文明措施方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
7、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
8、乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第九条解除合同的条件
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；
3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的；除赔偿违约损失外还可解除合同；
4、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的；
5、乙方其他违法行为已影响合同履约的。
6、如甲方与业主签订的总承包合同以任何理由终止，则甲方应在此后的`任何时间以书面形式通知乙方立即终止本分包合同的雇佣关系，乙方必须无条件接受。
第十条解决争议的方式
本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
第十一条其它条款
1、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
2、乙方在施工现场应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。
3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
5、本合同一式两份，双方各执正本壹份，副本壹+份。
6、其他约定：乙方运输车辆维修、保养等一切费用一概与甲方无关，乙方自行负责运输人员和车辆安全，一切安全事故与甲方无关。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
销售的合同5
买方：________
卖方：________
依据《中华人民共和国合同法》有关规则，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方订立本合同。
一、交易商品
1.1商品名称：____，浓度为________%vol。
二、数量
2.1买卖双方成交的原酒数量（单位：吨）：________。
三、订货价格
3.1买卖双方成交的原酒的净价（即不含增值税价）为/吨。
3.2货款总金额：________
四、交收地点
4.1到交货地点的运费由____方承担。
五、供货时间
5.1卖方从____月吨，至____年____月____日止发完本合同约定的全部原酒，每批次发货数量及时间等相关事宜以买方定货单通知为准。卖方同意买方通过如下方式将定货单发给卖方后生效：。
六、质量规定
6.1产品质量以卖方提供的1号标样为准。
6.2本合同对应的原酒，应当是同一工厂、同一年份、同一质量标准的原酒。
七、验收
7.1鉴于原酒是特殊商品，因此买方在收货时应当场验收，对于货物的质量异议应当在收货时提出，未提出的视为对货物质量无异议。
八、货款结算
8.1买方需支付每批次发货总金额的____%作为定金，卖方收到定金后即按买方定货单要求发货。
8.2卖方每批次货到指定卸货地，由买方按标样检验合格后付清本批次发货原酒%余款，卖方收到全额余款后将货权转交给买方。
九、保证金
9.1为保证本合同顺利执行，卖方需提供____万元合同履约保证金。
9.2合同履约保证金在每批次发货金额中扣减____%货款，扣足____万元为止。
9.3合同履约保证金在本合同终止后三个工作日内买方退还给卖方。
十、违约责任
10.1卖方交付的`货物不符合约定质量标准的，如果买方愿意接收，则由双方另行按质协商价格；如果买方不愿接收的，卖方应当无条件更换为合格货物，损失由其自行承担，若因此供货逾期的仍应承担逾期违约责任；如果买方不愿接收，卖方又无法更换为合格货物的，则买方有权单方解除本合同，并由卖方立即双倍返还买方已付定金。
10.2卖方未能按时将合格的货物交付给买方的，每逾期一天应按货款总额的千分之一向买方支付违约金；若卖方逾期交货超过十天的，买方有权解除合同，合同解除后三日内卖方应当双倍返还买方已付定金，同时卖方逾约保证金不予退还。
十一、免责条款
11.1受地震、火灾等自然灾害或其他不可抗力事件的影响，导致本合同不能全部履行或部分履行的，根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除责任。一方因不可抗力事件不能履行合同的，应及时通知对方。
十二、其他条款
12.1本合同未尽事宜，买卖双方另行协商。
12.2因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，买卖双方应友好协商解决；如双方协商解决未果的，可提交买方所在地人民法院进行裁决。
十三、本合同一式四份，双方各执二份为凭。
合同有效期：____年____月____日至____年____月____日。
买方：________
卖方：________
法定代表人：________
法定代表人：________
开户银行：________
开户银行：________
帐号：________
帐号：________
地址：________
地址：_________
电话：________
电话：________
销售的合同6
甲方：_________
乙方：_________
鉴于：_________
1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。
2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。
为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：
第一条乙方认购的商品房概况
1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用（20xx）第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》（许可证编号：建字第440号）和《建设工程施工许可证》（许可证编号__________）。
2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房，建筑面积为_____平方米，套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准。
第二条乙方认购的条件
1、乙方需为_____大学正式员工（以华南师范大学出具的工作证明为准）。
2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订《装修合同》（《装修合同》文本见附件）后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米_____元）的差额部分。
第三条本次团购的商品房的价格
乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币_____元，乙方认购的_____栋_____房（暂以建筑面积平方米计）的房屋总价款（毛坯价，不含装修）为人民币_____元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。
第四条本次团购的流程
1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。
2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。
3、甲方应在_____年_____月_____日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。
4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。
5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。
6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》；乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的'，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分；如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。
第五条工期及工程进度
开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。
第六条本次团购商品房的装修及验收
为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。
第七条争议的解决
鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。
凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条、其他事项
1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。
2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售的合同7
甲方： （以下简称甲方）
乙方：莱州市沙河镇同亮防水材料厂（以下简称乙方）
甲乙双方经过友好协商，就代理销售莱州市沙河镇同亮防水材料厂防水材料之事，同意如下条款：
乙方为莱州市沙河镇同亮防水材料厂，受权甲方为合肥市的代理商，销售莱州市沙河镇同亮防水材料厂的防水材料；甲方接受乙方的授权。
乙方向甲方提供的必须是符合国家标准的从莱州市沙河镇同亮防水材料厂的防水材料，如乙方提供的是非本厂产品，甲方有权拒收，除非双方另有约定。
乙方负责提供产品的介绍资料以及其他相关材料，供甲方制作推销产品材料之用。
乙方负责提供有关的技术支持，必要时对甲方人员进行技术培训。
甲方负责在 市内的'一切宣传销售工作，负责产品在当地的检验，并承担相应的检验费用。
如产品出现问题，属质量问题的由乙方负责；属施工质量问题的由甲方负责。
甲方代理销售的产品为 ，价格分别为 元/公斤。甲方收到乙方发来的货物后，应在三天之内付清所有款项。每延迟一天付款，加收总货款的10%的滞纳金。与次同时，乙方有权取消甲方的代理商资格或终止本合同。
作为代理商，甲方第一年应完成销售 吨；第二年完成 吨；第三年完成 吨；以后每年应完成 吨。如甲方的年销售额超过所规定最少销售定额，超过部分每吨优惠 元。
如甲方需要防水材料，应尽早通知乙方，以便乙方备货。
产品的市场销售价格由甲方根据市场情况自行决定，销售所得全部归甲方所有。但产品的最低价格不能低于 元/公斤。
甲方如发现乙方产品的商标，专利和其他工业知识产权被第三者侵害时，应及时报告乙方，并协助乙方采取必要的措施，保护相关权利。
本合同有效期为 年，到期后合同自然失效。如双方认为有必要延长合同期限，应通过书面形式通知对方。根据双方的意见，本合同可以续延或重新签订。
本合同未尽事宜，双方将通过友好协商，予以解决。如不能解决的，应向人民法院提起诉讼。法院的判决为最终裁定，双方都应服从。
本合同一式二份，甲乙双方各持一份。每份具有同等法律效力。
本合同自双方签字之日起生效。
甲方代表： 乙方代表：
销售的合同8
购车方：______________(以下简称甲方)
销售方：
甲乙双方就销售服务汽车事宜，经平等协商，达成如下协议：
一、甲方向乙方购买下列汽车产品
二、汽车质量、品质及配件备件，均以车辆出厂标准为准。
三、交车地点、方式、日期：
1.交车地点：
2.甲乙双方约定的交车日为合同生效后______工作日。若因汽车资源紧缺，办理各类手续或供应商遇客观因素逾期到货，造成乙方无法按时交车，甲方允许乙方书面通知变更交车日;由于不可抗力的原因造成乙方不能按时交车，甲方允许乙方延期十个工作日交车,超过十个工作日仍无法交车,则乙方退回甲方所交款项。
3.车辆到店后，甲方需在乙方电话或短信通知后三日内，携带相关证件到乙方处办理该车付款提车等手续。如逾期，乙方每日将收取合同车款5‰作为合同违约金，超过15个工作日，乙方有权利处置该车，所收款项(定金或预付款等)不予退还。
四、付款方式及期限
甲方按下列第_______种方式及期限付款
1.一次性付款(1)____甲方于本合同生效之日一次性付清全部车款，总计人民币______元;
2.一次性付款(2)____甲方在签约之日向乙方支付合同金额的____%即人民币作为合同定金即,并在提车当日向乙方支付购车总金额的全部余额即人民币_____________元;
3.甲方向金融机构申请汽车消费贷款的，甲方和乙方签约当日即向乙方支付人民币_____________元作为合同定金____，甲方需积极配合金融机构并及时提供金融机构所需材料,办理汽车消费贷款等相关手续费用由甲方承担，如甲方故意拖延和征信问题等，导致银行按揭审批不通过，乙方有权解除合同，收取的.合同定金不予退还。
特别声明：
(1)甲方选择银行按揭分期付款方式购车的，在银行审批通过后即日，甲方需付合同车价_______%即人民币______元到乙方账户作为车辆的首付款，车到乙方店后，甲方需积极配合乙方办理该车上牌、担保、抵押等相关手续，待合同车款全部到乙方账户上(银行实际发放贷款不足以支付全部余款的,不足部分由甲方补齐)及相关抵押、担保等手续办理完毕后，甲方才能办理提车手续。
(2)甲方购买车辆办理按揭，需与银行签订车辆按揭合同，乙方不承担由此带来的一切法律责任。
(3)如甲方在合同生效后变更支付方式，甲方需按车款金额的5%作为合同违约金。
(4)甲方选择银行按揭分期付款购车的，需根据按揭年限在乙方合作保险公司办理保险。
五、权利与义务
1、汽车销售商向甲方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、甲方应对所购车辆当场验收,对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。如对外观有异议,应当场向乙方提____出。____双方签署车辆交接书,即为该车辆正式交付。车辆正式交付之时起,该车辆的所有风险责任由乙方转移至甲方。
3、如甲方所购车辆发生质量问题，乙方需协助甲方向车辆生产厂家的维修站联系、解决。
六、甲方委托乙方代办下列配套服务,甲方应积极配合提供相关手续,相关费用由甲方承担(在选定委托办理事项的序号上打“√”)
七、根据配套服务的需要，甲方同意乙方在上牌服务时使用甲方所购车辆。
八、甲方收到乙方提车电话或短信后，应在三日内到乙方公司提车，否则造成一切损失由甲方承担，甲方需亲笔签字，亲自提车。
九、因厂家调价而产生的价格差异，甲乙双方协商解决。
十、违约责任：本合同生效后，一方不履行合同的，应依法承担违约责任;造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。
十一、在履行合约时。若发生争执，甲乙双方应依据《中华人民共和国合同法》协商解决，若协商不成，甲乙双方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十二、本合同所指的汽车销售商，系指甲方所购汽车的开票单位。
十三、本合同一式三份，甲乙双方签字、盖章后生效，各持一份，留一份银行备案,车辆购买事宜均以合同为准。
十四、本合同为代购合同。(最终解释权归乙方所有)
十五、甲方如需在乙方公司加装该车所选配件，由甲方签字确认，并在其他约定事项注明所选件及金额。
十六、本合同如有未尽事宜,须经双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
十七、其他约定事项：(甲方已认真阅读以上内容条款并理解条款内容,同意签订)
甲方(公章)：__________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _____________年____月____日
销售的合同9
公司(以下简称甲方)
公司(以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商，就乙方购买甲方的旧设备达成如下协议:
第一条买卖标的物
第二条设备数据
甲方应尽可能向乙方提供现有的设备图纸和其他技术资料。
第三条设备验收
1.乙方应在双方签字盖章后天内首先验收设备，并在设备验收文件上签字，表明其符合乙方的质量要求。
2.乙方验收后，双方应对上述设备进行封存。
3.乙方无异议签署设备验收单后，如验收后出现质量问题，甲方不对上述设备的质量缺陷负责。
第四条设备的'交付
1.甲方应在收到乙方在本合同中约定的所有设备款项后_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _天内，将验收合格的设备交付给乙方。
2.设备交付地址:上海市闵行区三鹿路甲方原厂。
3.双方应在交付设备清单上签字，以表明乙方已收到上述设备。
第五条支付
自本合同生效之日起，乙方应全部支付
第六条违约责任
1.本合同生效后，一方要求解除合同的，应当征得另一方同意，并承担合同总价20%的约定赔偿责任。
2.乙方逾期付款的，应向甲方支付逾期金额千分之一的违约金。乙方逾期30天不履行合同的，视为乙方不再履行合同，并承担约定给甲方造成的损失..
第七条其他约定条款
第八条在本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决。如协商不成，甲方应
当地法院有权处理纠纷。
第九条本合同自乙方首次验收上述设备并签署验收表时生效。
第十条本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
卖方:买方:
代表:代表:
20xx年月日
销售的合同10
需方：______
供方：______
签订日期：___年___月___日
签订地点：______
一、质量要求及技术标准：
二、供方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为______年。
三、交货地点：____________
交货方式：____________。
四、运输方式：路运输。运杂费负担：运费及市内运杂费、保险费由需方负担。
五、合理损耗及计算方法：
六、包装要求及费用负担
七、需方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。需方收货后如有异议，必须在收货后十日内通知供方，并附商检报告。否则即视为收货无误。
八、结算方式、结算期限：
九、变更合同必须于合同履行前二个月通知对方，经双方协商同意后，方可变更合同，否则合同继续有效。其他变更事宜，依法律规定。
十、违约责任：
十一、解决争议的办法：双方因合同发生争议，应先通过协商的方式处理。如协商不成，按下列第（）项方式解决。
1、向仲裁委员会申请仲裁；
2、向人民法院起诉。
十二、其他约定事项：
需方（签章）：____________
供方（签章）：____________
法定代表人：____________
法定代表人：____________
代理人：____________
代理人：____________
地址：____________
地址：____________
邮政编码：____________
邮政编码：____________
电话：____________
电话：____________
开户银行：____________
开户银行：____________
账号：____________
账号：____________
销售的`合同11
甲方：_________签定地点：_________
乙方：_________签定日期：_________年_________月_________日
为严格保障人民用药安全有效，保护合同双方的合法权益，明确双方履行的义务，根据《中华人民共和国食品药品管理法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等协商的基础上签定本合同并共同信守以下条款：
一、产品名称、规格、单位、数量、金额：___________________________。
三、交货时间、地点及到站：合同签订后内交货，送货到乙方指定医院并负责安装
四、结算方法：签订合同后乙方一次性结清所有货款到指定的账户上
五、违约责任：
甲乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金补偿其差额。如违约金过分高于或低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。
1、甲乙双方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全不履行合同时，应向对方提出书面申请，如果对方拒绝接受，违约方应支付合同货款总值_________%计算。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。
2、乙方逾期付款的，应按照利率_________%计算，向甲方偿付逾期付款违约金。
3、对应偿付的.违约金、赔偿金、保管费用和各种经济损失，应在明确责任后，20天内主动汇给对方，否则，按违约条款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。
六、合同争议解决方法：先行协商、如协商不成，任何一方可向人民法院起诉，本协议以合同签订地为诉讼管辖地。
七、其他约定事宜：
1、甲方提供给乙方的商品因质量问题或不良反应引起医疗事故、纠纷的行政、法律、经济处罚责任由甲方承担。
2、甲方负责提供符合规定的证书和文件的。
3、甲方银行账号：
4、甲方设备配置清单及技术参数附后：（设备保修期_________年）
八、本合同一式贰份，自双方签字之日起生效。本合同有效期至_________年_________月_________日。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
销售的合同12
甲方：
乙方： 有限公司
经双方友好协商，甲方现委托乙方独家代理销售甲方物业，达成以下协议：
一、委托内容和要求
1. 委托项目：①名称: ②位置：
2.委托期限：从 年 月 日至 年 月 日。
3.委托性质：独家代理，即代理期内深圳范围内的所有销售不论以何种方式进行，均计入乙方销售任务。
4.任务要求:前 个月时间, 乙方必须售出 单元额(不含此合同执行前甲方已售部分)。如乙方未完成上述任务，则双方可对前期工作进行评估，如甲方不认可乙方的工作，甲方有权单方终止委托合同;如甲方认可乙方的工作，则合同可继续执行。但不论合同是否延续，此前已售部分，均按合同有关条款规定结算支付乙方销售佣金。
二、销售价格及代理佣金结算支付
1.结算底价及付款方式(详见附件)。
2. 佣金提成：甲方收到客户首期楼款，即纳入结算范围;佣金按销售底价的 %计提;当销售价格超过销售底价时，超底价部分甲方占50%，乙方占50%。
3.代理期内，每月1日作为结算日，结算统计后5日内甲方必须将结算之佣金支付现金或汇入乙方指定帐号。
4.给客户以特殊让利的处理办法：在实际操作过程中如超出付款方式之外给客户优惠时，采用谁承诺谁负责。即甲方承诺让利部分由甲方负责，乙方仍按标准成交额计提佣金，乙方承诺则从销售佣金部分扣除。
5. 若买家签署《认购书》后悔约，其销售收入不计入乙方的任务指标。《认购书》定金将由甲方没收，其定金甲、乙双方各占50%。
6. 佣金均按人民币进行结算。
三、甲方责任
1. 本协议书签订后，甲方负责向乙方提供有关本项目的详细资料，包括规划许可证、投资许可证、发展商营业执照、商品房预售许可证等。
2. 甲方负责制订本项目销售底价和付款方式及优惠办法，同时向乙方提供下列资料：
①售楼书和价格表;
②售楼须知和付款办法及优惠办法;
③本项目销售进度表(截止日期为 年 月 日)
3. 甲方应及时对乙方提供的意见作出回复。
4. 由甲方承担其自行决定的广告宣传费用。
5. 由甲方提供售楼处，作为代理办公场地，并提供两部电话作售楼使用，电话费用由甲方承担。
6. 负责在工作、公共关系等方面配合乙方销售的需要。
7. 负责对乙方营销策划方案的落实情况进行监督检查。
8. 乙方联系的客户，统一由甲方为其办理购房手续。包括签订购房合同和收取楼款。
9. 认真履行向乙方和客户的承诺,保证依时将 交付使用。
四、乙方责任
1. 本协议签订后，乙方即时策划本项目之推广工作，根据甲方提供的有关资料，负责提出本项目的市场营销策划推广计划建议 书，递交甲方。
2. 乙方自行设计宣传资料，必须递交甲方审核，其印刷费用由甲方负责。
3. 乙方的销售宣传及对客户的承诺必须是甲方认可的条款，不得夸大或欺骗客户。
4. 负责销售人员的招聘、管理及业务指导，并负责由此引起的一切法律及经济责任。
5. 乙方需要寻找分销商时，分销商的所有利益分成或费用支出均由乙方自行支付，由此引起的一切法律及经济责任由乙方承担。
6. 严格按甲方提供的楼价表、付款办法及优惠办法进行销售。
五、违约责任
1.乙方不得向客户宣传或承诺与甲方所提供的资料内容不符的信息，否则自行承担其后果。
2.乙方不得挪用客户上交的'房款，否则甲方有权即时中止乙方销售代理权，并对挪用部分每天按挪用金额的1%对乙方进行罚款。
3.乙方不得以甲方承销商之名义从事任何侵犯甲方合法权益和 损害甲方形象的违法活动。如果由于乙方的行为给甲方造成的经济损失，乙方要承担全部经济和法律责任。
4.甲方不得延误支付乙方的佣金，否则，乙方每天按佣金的0.5%向甲方收取滞纳金;同时乙方有权单方面停止销售工作，并通过法律手段追索乙方的合理所得。
5. 甲方独自承担由于未能承兑对客户的承诺而引起的纠纷和经济责任。如：未能按时交楼、房屋质量有问题、面积误差、承诺的生活服务设施未能配置以及各种费用的收取等。
6. 甲方必须配合乙方销售工作，包括收款、签订《认购书》、《合同》等，如因甲方原因，造成无法成交，由此造成乙方不能在规定的时间内完成相应的任务，则责任全部由甲方负责。
六、其他
1.本合同一式四份，甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。
2.甲乙双方竭诚合作，未尽事宜协商解决。如发生争议，经过协商不能解决，可通过向人民法院起诉。
甲方：
法人代表签字盖章：_________________
乙方： 有限公司
法人代表签字盖章：___________________
日期： 年 月 日
销售的合同13
甲 方： 乙 方：
法定代表：(委托人)： 代 表：
电 话： 电 话： 地 址： 地 址：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方经友好协商，一致同意按下列条款签订本合同。
一、 货物明细(见报价单)
二、合同金额
合同金额由货物总值、运输费用、安装费用组成，其中：
1、货物总值： ：5600 元;
2、运输费用： 0 元;
3、安装费用： 0 元;
合计：人民币： 伍仟陆佰元 元注：
三、技术要求说明
1、 如需借助图纸说明的事项，必须附有图纸;
2、样品说明的事项;
四、交货条款
1、甲方按照规定如期交付货款。
2、 乙方送货产生延误，则乙方需支付违约金。违约金按货物总值每周1%计算。
但下列原因造成的延期送货不视为延误送货。
(1)、甲方要求变更或补充订货合同;
(2)、因自然灾害等不可抗力的影响;
(3)、甲方未提供适当的安装条件;
(4)、甲方同意延期交货的其他情况;
3、 由于家具工程环节众多，若运输途中造成少量货品的损坏、丢失、错货及缺少配件等现象，乙方将在第一时间采取补救措施(包括使用替代品)，以保证甲方的正常使用，甲方不得以此为由扣款或延迟付款。
五、质量保证
1、 乙方提供年的产品保修期(从验收合格之日起计算);
2、 在保修期内，如因产品质量问题导致的破损、变形，均由乙方负责维修或退换，如因甲方使用不当或人为因素造成家具损坏，乙方负责维修，但收适当的材料费和工本费。
六、付款方式： 为确保合同正常运作及维护双方共同利益，本合同付款方式应按照工程进度分两次付款;，作为工程预付款，即人民币：贰仟贰佰元整 (：2200元)
第二期：货物安装完毕，甲方应在 当 日内验收且合格后，甲方向乙方支付合同金额 60 %的余款，即人民币：(：叁仟肆佰 元)。￥：3400 全部货款未结清前，所有产品之产权归乙方所有。
七、违约责任
(一) 乙方责任：
1、 乙方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾等)而不能交货或逾期交货达90日，乙方须按照不能交货部分货款总额的20%承担违约责任。
2、 乙方非因不可抗力逾期交货应支付逾期交货金额万分之五/天的违约金。
(二) 甲方责任：
1、 报价单所列产品及其颜色不得任意退、换(除质量问题)，如甲方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾等)要求退、换，则：
(1) 订制品，桌屏、高隔间，甲方应全额赔偿。
(2) 屏风、椅、沙发等有色产品及木制产品等其他类商品退、换，以销售之20%收取赔偿金，运输费用需另行承担。
(3) 有损坏者接受退、换。
甲方对其他未退、换部分按本合同要求进行验收和付款。
2、如因甲方原因要求延期交货应于交货日7天前通知乙方。
八、 附加条款：
1、 如甲方暂缓要货，乙方将提供交货外30天的免费仓储期，若甲方仍未能安排地方进行交货，乙方将收取仓储费用;若甲方变更交货期超过一个月的`，除事先书面征求乙方的同意外，还应交纳额外的仓储费用。否则，乙方有权取消合同并没收预付款。
2、 本合同一式两份，合同附件为本合同不可分割的组成部分，签字后双方各执一份，均具有同等的法律效力。
3、 本合同在甲乙双方代表签字盖章后，以双方最后签字日期为生效日。
4、 一切由本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决时，应提交北京市仲裁委员会仲裁或提起诉讼。
九、 补充条款：签订后定制产品颜色和尺寸不能更改,如需要更改所有费用全由甲方负责.货到齐付清
全款。附件报价做为本合同的参考
甲 方： 乙 方：(签字)
甲方代表：(签字) 帐号：
签字日期：20xx年xx月xx日 签字日期：20xx年xx月xx 日
销售的合同14
甲方：_______乙方：_______
经甲乙双方在平等、互利、自愿的.原则下，通过友好协商，现达成如下饲料销售合同：
一、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨；
二、乙方提出需要甲方供货时，甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。
三、乙方完成年销售任务后，甲方将根据实际销售量奖励乙方。
四、代理销售时间从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方签字：_______乙方签字：_______
_______年_______月_______日
甲方：_______乙方：_______
经甲乙双方在平等、互利、自愿的原则下，通过友好协商，现达成如下饲料销售合同：
六、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨；
七、乙方提出需要甲方供货时，甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。
八、乙方完成年销售任务后，甲方将根据实际销售量奖励乙方。
九、代理销售时间从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方签字：_______乙方签字：_______
_______年_______月_______日
销售的合同15
软件名称：
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，甲方向乙方购买广州网站建设报价系统软件”并享有乙方提供的连带服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同，并由双方共同恪守。条款如下：
一、软件产品内容
乙方向甲方销售的软件产品为“广州网站建设报价”。软件产品包括：
1、广州网站建设报价中文版。
2、一个不可转让的使用许可，准许乙方在指定计算机上使用上述软件。
二、服务项目
1.乙方可以提供上门安装、调试服务。
2.在甲方正常使用的情况下，乙方对所提供软件发生的故障，提供为期1年的免费保修和技术支持服务。乙方在工作时间内以电话、传真、电子邮件等方式为本软件产品的故障，提供实时响应和远程解决。在远程维护无法排除故障时，乙方将于48小时之内回执甲方，制定故障排除方案，及时进行故障排除服务。
3.乙方对所提供软件提供为期1年的免费版本升级。
4.甲方系统管理人员和全体使用人员可以享受1次由乙方提供的专业化的本软件产品的使用培训。
三、合同价款
乙方提供产品：合同第一条所提及内容
乙方提供服务：合同第二条所提及内容
软件产品总价款为:五万元人民币。
四、付款方式
甲方在合同签订当日须按合同价款的50%向乙方支付定金25000元人民币；乙方在收到定金后的2个工作日内对甲方的产品进行安装调试，并进行培训。乙方为甲方安装调试完毕并正常使用后，甲方应在7个工作日完成对产品的验收工作（本软件产品验收标准使用的功能正常运行为标准），验收合格后在当日结清剩余款项25000元人民币。
甲方可以通过银行转账或现金方式付款。如果以银行转账的方式付款，付款期以甲方的汇款单或乙方银行进账单为准；如果以现金方式付款，付款期以乙方出具的发票日期为准。
五、版权归属
本软件之版权归乙方，甲方经由乙方授权使用本软件。
六、双方的责任和义务
（一）甲方的责任和义务
1、配合乙方准备好系统实施环境。
2、按付款方式所列按期按时付清软件费用。
3、组织应用人员进行系统使用与验收工作。
4、甲方严格在软件许可下使用本软件,不可对产品进行解密或将产品交给他人解密。
（二）乙方的责任和义务
1、按照以上服务内容进行优质及时服务。
2、遵循相应职业道德对开发过程中涉及到甲方的有关数据机密进行严格保密。
3、甲方在购买上述产品后，如果通过任何方式发现存在严重的软件缺陷，乙方负责免费更改
七、保密条款
甲方必须遵守有关知识产权保护的法律和国际公约，并且不得对购买的软件和配套资料进行商业性利用、复制，不得对软件的代码进行跟踪、调试、破解，不得泄漏给第三方。否则，甲方自愿承担一切法律后果。甲方同意使用至少与甲方适用于自身专有资料相同的谨慎与防范措施，对乙方向甲方透露的、包含专有资料并标明“专有”或“保密”的任何资料或数据，如甲方的软件（包括但不限于设计、报告、软件文件、手册、模型等等）予以保密，但无论如何，谨慎不得低于合理程度。未经卖方书面允许，不得复制给第三方。这些义务不适用于下述任何资料或数据：在未违反本条的情况下属于或成为公共资料的.资料或数据；甲方在本条项下的义务应在本合同终止或届满后继续有效。除在本合同中有明确规定，双方同意，乙方对保密或专有资料的透露并不意味向甲方授予卖方任何专利、商业秘密或版权的许可。
八、乙方的违约责任
乙方不能按期交付使用，每日应向甲方偿付合同总额1％作为违约金，总额不超过合同总额。
九、甲方的违约责任
甲方逾期付款的，除付清全部款项外，还要向乙方每日应向甲方偿付合同总额1％作为违约金。
十、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、争议解决方式
双方合同履行过程中发生争议，双方应协商解决或请求调解，否则双方约定采用向广州市中级人民法院起诉的方式解决。诉讼费用（包括律师费以及双方的费用）应由败诉方承担。
十二、合同生效
本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准。未尽事宜双方友好协商解决。对本合同的修改以双方同意并签章的书面协议为准。
甲方：乙方：
（签章）（签章）
委托经办人：_______________________委托经办人：_____________________
日期：___年___月___日 日期：___年___月___日
【销售的合同】相关文章：
销售合同03-03
销售的合同03-04
出口销售合同07-01
冷库销售合同09-24
钢管销售合同05-15
窗帘销售合同04-09
酒水销售合同06-18
种子销售合同06-19
塑钢销售合同09-05
洁具销售合同04-08