当前位置:范文派>合同范本>买卖合同>公司买卖合同

公司买卖合同

时间:2023-12-30 09:49:47 买卖合同 我要投稿

公司买卖合同

  随着法律观念的日渐普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家收集的公司买卖合同,欢迎阅读与收藏。

公司买卖合同

公司买卖合同1

  甲方:____________

  乙方:____________

  甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》及其他相关法律法规规定,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经充分友好协商一致,签订本合同。

  第一条、乙方向甲方出具本人身份证复印件和县级农机管理部门签发的《农机购置补贴协议》购买补贴农机具。

  第二条、标的情况

  名称:____________

  数量:____________

  第三条、履行期限、地点和方式

  本合同签订地为:____________

  实际交货地为:____________

  交货时间:____________年_____月_____日。

  第四条、货物付款方式、付款金额及付款时间

  货物付款方式:一次性付款。

  付款金额:__________________元。

  付款时间:________年_____月_____日。

  第五条、货物运输方式及费用

  由甲方负责将货物运输至______,运费经双方协商由方承担__________%。

  乙方要求将货物运送至交货地点以外地区的,增加的运费部分由乙方按实际发生额承担。

  第六条、验收交货

  甲乙双方在交货时,应当场进行试机、验收。

  货物质量标准及验收标准,以随机所附的产品使用说明书及生产企业有关质量保证、技术资料明示的内容为标准。

  甲方在交付货物时,应当同时交付随机所附的'工具、附件和备件。

  第七条、相关资料交接

  甲方在交付货物时,应当同时提供三包凭证,明示农机三包有效期和三包方式,告知质量投诉受理部门和联系电话。同时提供随机所附的产品使用说明书及其他随附文件资料,并在一周内向乙方出具财政税务部门统一监制的购货发票。

  第八条、甲方在试机交货时,应当对乙方进行必要的操作技能、维修保养及安全注意事项等技术培训。

  第九条、乙方对甲方所交付货物的质量、价格、配置等有异议的,应在交付货物时现场提出,双方协商解决。协商不成的可向有关部门反映,及时调解处理。货物交付后,视为双方认可,买卖行为完成。

  第十条、违约责任

  甲方未能按本合同约定时间交货,每延迟一天,承担合同总价款_____%的违约金。

  乙方未能按合同约定付款,每延迟一天,承担合同总价款_____%的违约金。

  甲方没有按照《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》发行三包服务责任的,乙方有权向有关部门投诉,也可直接向合同履行地人民法院提起诉讼,有关部门依法处理。

  第十一条、责任免除

  因天灾害等不可抗力原因导致甲方不能及时交货的,甲方不承担因此造成的延迟交货的违约责任。

  在三包有效期内,确定因乙方未按照使用说明书要求正确使用、维护或使用说明书明示不得改装、拆卸而自行改装、拆卸,造成农机性能改变或损坏的,甲方不承担三包责任。

  非因产品质量原因发生其他人为损坏的,或因擅自使用非甲方授权或同意的设备、零配件导致农机故障的,甲方不承担三包责任。

  第十二条、本合同的变更与解除

  本协议一经签订生效,双方应严格履行。如需变更或解除,须经双方协商一致,达成局面变更或解除协议后,本合同作废。

  第十三条、本合同在发行过程中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不成的,可向相关部门反映或投诉,也可直接向合同履行地人民法院提诉讼。

  第十四条、其他未尽事宜,双方可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第十五条、本合同一式____份,甲、乙双方各持____份。自双方签字之日起生效。

  第十六条、购置补贴政策以外购买农业机械参照此合同签订。

  甲方:____________

  法定代表人:____________

  联系电话:____________

  合同履行地:____________

  __________年____月____日

  乙方:____________

  法定代表人:____________

  联系电话:____________

  合同履行地:____________

  __________年____月____日

公司买卖合同2

  车主:____________________________

  买方 ___________________________

  车主地址:买方地址:____________________________

  车主电话:买方电话:

  车主根据《旧机动车辆交易管理规定》,与买方就下列车辆的交易达成如下协议:

  一、车辆情况

  车类型号:___________________________

  车身颜色:_________________________________________

  车牌号码:___________________________

  行驶公里:_________________________________________

  发动机号:___________________________

  燃料:_________________________________________

  车架号码:____________________________

  初次入户时间:_________________________________________

  二、车辆具备下列证件及备件

  □行驶证正、副本

  □购置税 证

  □路费收据

  □车船使用税标志

  □机动车辆登记证书

  □定编证

  □营运证

  □备胎

  □千斤顶

  □钥匙

  三、确认所购车辆的目前实际状况,不得以车况为由中途退车。

  四、车主保证该车的来源合法,手续齐全、真实有效,并承担因该车和手续不合法引起的法律责任。

  五、成交价人民币 ____________________________元整

  六、付款方式

  a)本协议签订后,买方一性付清全车款;办理车手续。

  b)本协议签订后,买方付购车定金人民币 ________________ 在 ______________________元整 后办理提车手续。

  七、办理过户:买方应主动积极按卖方的.要求备齐过户所需资料,由卖方协助办理过户手续办,取得过户受理;回执或行驶证

  八、违约责任:

  1、卖方在收到买方购车款项后,将积极协助买方办理过户手续,如未能将车辆过户手续办妥 ,买方有权提出退车,但应维持该车交付时的状态,卖方将已付的购车款如数退还给买方。

  2、买方应在提车后____日内卖方配合办理过户手续,如逾期未办理,应向卖方支付违约金_____________元。

  3、如买方逾期未交清余款,卖方有权将该车另作处理不须通知买方,所收定金不再退还。

  九、该车在20 年 月 日时分以前发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由原车主或转让人负责,该车在20 年 月 日时分以后发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由承买人负责。

  十、补充条款:___________________________________________________________________________________

  十一、当该车从车方名下过户到买方名下,买卖双方办理完移交手续后,本协议即执行完毕。

  十二、本协议地式贰份,买方一份,卖方一份,交易后代表签字盖章后生效。

  备注:如需注明车辆营运或非营性质和车辆某一系统或某一部件的质量情况,请在条款中补充说明。

  买方:

  卖方:

  ____年__月__日

  ____年__月__日

公司买卖合同3

  合同编号:

  出卖人:签订地点:

  买受人:签订时间:

  年月日

  第一条棉花品名、数量、价款及交(提)货时间品种产地等级计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写):(注:空格如不够用,可以另接)

  第二条棉花质量标准:

  第三条包装标准:

  第四条合理损耗标准及计算方法:

  第五条交(提)货方式、地点:

  第六条运输方式及到达站(港)和费用负担:

  第七条检验标准、方法、时间、地点:

  第八条结算方式及期限:

  第九条担保方式(也可另立担保合同):

  第十条本合同解除的`条件:

  第十一条违约责任:

  第十二条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十三条本合同自生效。

  第十四条其他约定事项:

  出卖人:鉴(公)证意见:出卖人(章):住所:

  法定代表人:居民身份证号码:委托代理人:

  电话:电报挂号:开户银行:账号:邮政编码:

  买受人:买受人(章):住所:

  法定代表人:居民身份证号码:委托代理人:

  电话:电报挂号:开户银行:账号:

  邮政编码:

公司买卖合同4

  甲方:__________________有限公司

  乙方:__________________ 有限公司

  1、甲、乙双方根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,经双方协商,就甲方向乙方购买产品,特签订本合同,以便共同遵守。

  产品具体参数如下:

  序号_______________,名称_______________,规格参数_______________,数量_______________,单价_______________,总金额。

  合计金额(大写_______________)

  (以上单价含运费、16%增值税费等其他一切费用在内)

  2、质保期限:5年。 (乙方保证所提供的'产品质保期为自产品交货验收之日起5年。质保期内出现质量问题的,由乙方负责免费维修或更换产品,所产生的费用均由乙方承担。)

  3、交货时间及方式:合同签订后三个工作日内,由乙方发货到甲方指定地点。

  4、本合同付款方式为:在甲方收货后七个工作日内,甲方支付给乙方货款的100%(甲方付款前须收到乙方开具的全额增值税专用发票及双方签字盖章的送货单)。

  5、乙方保证其产品的各项指标需满足国家规定标准,及不侵犯任何第三方的合法权益,否则由此造成一切的后果及损失由乙方承担。

  6、本合同自双方签字、盖章后成立生效,自双方义务履行完毕后合同终止。此合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  7、其他未尽事宜按《民法典》有关规定及双方交易习惯进行解释、说明、履行。

  8、双方对于合同的履行、解释等发生争议的,应先友好协商解决;如协商不成,任意一方可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

  甲方:_______________有限公司

  乙方:_______________有限公司

  _________年_________月_________日

公司买卖合同5

  签订日期:________年________月________日

  合同编号:________

  签约时间:________

  签约地点:________

  供方:________

  需方:________

  本合同是依照《民法典》订立的,经双方签字盖章后,即发生法律效力,双方必须严格履行。

  合同条款:

  ①签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等详如附表。

  ②产品及原材料检验方法;

  ③产品价格规定;

  ④产品的包装方法及费用负担;

  ⑤产品交货方法及费用负担;

  ⑥货款及费用等结算方法;

  ⑦补充条款。

  经济责任:

  (1)供方如未能履行合同,须负下列责任:

  ①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定:需方同意利用的,按质论价,退货贬值总值价款,不能利用的,应负责保修、保退、保换。由于延误交货时间,每天应偿付需方千分之________的罚款。

  ②产品数量不符合规定:少交需方仍有需要的照数补交;因延期而不要的,可以退货,并承担因此而造成的损失;不能交货的,应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之________的罚金。

  ③产品包装不符合同规定:应负责返修或重新包装。并承担支付的费用;需方不要求返修或重新包装,应偿付不符合同规定包装价值的'千分之________的罚金。

  (2)需方未能履行合同时,须负以下责任:

  ①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值百分之________罚金。

  ②中途退货,由双方根据实际情况商定,同意退货的偿付退货部分货款总值千分之________的罚金。

  ③未按规定的时间和要求交原材料或技术、资金、包装物,除交货日期得以顺延外,应偿付顺延交货产品总值每日千分之________的罚金;不能提供时,视同中途退货处理。

  ④自提产品未按规定日期提货,每延期一天,应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之________罚金。

  ⑤未按规定日期付款,每延期一天,应偿付以延期付款总额千分之________的罚金。

  ⑥实行送货或代运的产品拒绝接货,应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。

  (3)产品价格:如需要调整,必须经双方协商方能变更。

  (4)任何一方要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请鉴证机关备案。

  (5)如因生产原料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前________天与对方协商修订调整,并报鉴证机关备案,任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同,对方有权拒绝收购,因此而不能执行合同应偿付对方千分之________的罚金。

  (6)确因自然灾害等原因,影响执行合同或延期交货,需提前______天通知对方,经有关机构证明,可酌情减免罚金。

  执行合同中,发生争议和纠纷,签约双方协商不成,均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)

  本合同及附件一式六份,供需双方各执正本一份,副本四份,双方主管部门和工商行政管理局各一份。

  供方单位(盖章):________

  需方单位(盖章):________

  法定代表人签字:________

  法定代表人签字________

  代理人签字:________

  代理人签字:________

  地址:________

  地址:________

  电话:________

  电话:________

  开户行、帐号:________

  开户行、帐号:________

公司买卖合同6

  申请人:_________________有限公司,住所地:_________________。

  法定代表人:___________________,该________________。

  申请人因________________跃诉申请人买卖合同纠纷一事向法院提出管辖权异议。

  申请事项

  请求贵院依法将本案移送_______________人民法院审理。

  事实与理由

  詹必跃诉申请人买卖合同纠纷一案,因双方签订的买卖合同的履行地在申请人所在地,且申请人又是本案的被告,因此,詹必跃诉申请人买卖合同一案的合同履行地及被告住所地均为申请人所在地,即上海市南汇区。

  依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条的'规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或合同履行地人民法院管辖,故本案的管辖地应该是申请人住所地上海市南汇区人民法院。请贵院依法移送。

  此致:________________

  _______________市人民法院

  申请人:_________________有限公司

  法定代表人:___________________

公司买卖合同7

  买方: 卖方:

  地址: 地址:

  邮编: 邮编:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  电子邮箱: 电子邮箱:

  甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。

  第一条名称、品种、规格和质量

  名称、品种、规格: 。

  质量,按下列第 项执行:

  按照 标准执行。

  按样本,样本作为合同的附件。

  按双方商定要求执行,具体为: 。

  第二条数量和计量单位、计量方法

  数量: 。

  计量单位和方法: 。

  交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增量规定及计算方法: 。

  第三条包装方式和包装品的处理: 。

  第四条交货方式:

  交货时间: 。

  交货地点: 。

  运输方式: 。

  保险: 。

  与买卖相关的单证的转移: 。

  第五条验收:

  验收时间: 。

  验收方式: 。

  验收如发生争议,由 检验机构按 检验标准和方法,对产品进行检验。

  第六条价格与货款支付:

  单价: 总价: 。

  货款支付:

  货款的支付时间:

  货款的支付方式:

  运杂费和其它费用的支付时间及方式: 。

  预付货款: 。

  第七条提出异议的时间和方法:

  甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后 日内向乙方提出书面异议在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起 日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。

  甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

  乙方在接到甲方书面异议后,应在 日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  第八条甲方违约责任:

  甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的 %违约金。

  甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之 计算,向乙方支付违约金如 日内仍不能提供的,按中途退货处理。

  甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之 计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

  甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之 计算,向乙方支付逾期付款的违约金。

  甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。

  甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。

  其它约定: 。

  第九条乙方的违约责任:

  乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款 %的违约金。

  乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

  乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。

  乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之 计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过 日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

  乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的`保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。

  货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

  乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后 日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。

  其它: 。

  第十条不可抗力:

  任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后 日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第十一条争议解决:

  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提交 仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  第十二条附加条款: 。

  第十三条其它事项:

  按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后 日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。

  约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

  本合同自 年 月 日起生效,合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。

  合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以 方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的 日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

  本合同正本一式 份,双方各执 份合同副本一式 份,分送 等单位。

  甲方:

  授权代表或委托代理人:

  乙方:

  授权代表或委托代理人:

  本合同于 年 月 日订立于

公司买卖合同8

  卖方:

  买方:

  依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,订立本合同。

  第一条标的、数量、价款、交货时间

  品名

  类别

  商标

  加工地

  规格

  生产

  日期

  保质期

  单位

  单价

  数量

  金额

  交货

  时间

  合计金额:______;大写:______;小写:______

  第二条质量标准

  交付的产品应符合以下标准:_______ 。

  甲方在交付产品时应提供由县级以上动物卫生监督部门出具的动物产品检疫合格证明。

  第三条价款支付

  按下列第______项支付价款。

  1、即时结清。

  2、乙方应于交货之日起______日内付清。

  3、合同签订后,乙方支付甲方定金______元交货后______日内付清价款,定金抵作价款或返还。

  第四条包装

  鲜货:______ 。

  冻品: ______。

  费用承担:______ 。

  第五条交货时间、地点、方式

  交货时间:______年______月______日。

  交货地点:______ 。

  交货方式:以下列第______方式交货。

  1、由甲方送货到 。

  2、由乙方自行到______提货。

  其他: ______。

  运输要求:______ 。

  运费由 ______方承担。

  第六条验货的方式、时间、地点

  乙方在接受甲方运交的产品时,按合同约定的质量标准,采取抽样、称重、对比等方式检验产品的品质,并开具验收单据。

  第七条提出异议的时间和方式

  乙方在验收中,如果发现产品的规格、数量、质量不符合本合同约定的,应在 ______天内向甲方提出异议。

  甲方在接到乙方异议后,应在 ______天内负责处理。

  第八条违约责任

  甲方交付的`产品品种、规格、质量不符合合同约定的,乙方有权要求甲方继续履行,并承担因此造成的损失。

  甲方逾期交货,按逾期交付产品价款的每日______ %向乙方支付违约金逾期超过 ______天,致使乙方不能实现合同目的的,乙方可解除合同。

  乙方未按合同约定期限支付价款的,按逾期支付部分价款每日______ %支付违约金。

  其他违约责任:______。

  第九条其他约定事项。

  第十条合同争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,或按下列第______种方式解决。

  1、提交上海仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院起诉。

  第十一条本合同正本一式 ______份,双方各执 ______份。

  甲方:乙方:

  住所:住所:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  银行帐号:银行帐号:

  联系方式: 联系方式:

  签约地点: 签约地点:

  签约时间:签约时间:

公司买卖合同9

  卖方(简称甲方):

  身份证号码:

  买方(简称乙方):

  身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条 乙方同意购买甲方坐落在______市_____区_________________的'房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

  第二条 上述房产的交易价格为:单价:________元/平方米,总价:_________元整(大写:____元整)。本合同签订之日,乙方向甲方支付__________元作为购房定金。

  第三条付款时间与付款方式:

  甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)____元给甲方,剩余房款____________元整于产权交接完毕当日付给甲方。

  第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。

  第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

  第六条 违约责任

  甲、乙双方合同签订后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

  第七条 本合同主体

  1、甲方是____________,共______人,委托代理人________即甲方代表人。

  2、乙方是____________,代表人是____________。

  第八条 本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。

  第九条 本合同一式___份。甲方产权人____份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地产交易中心一份、________公证处各____份。

  第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签字盖章与本合同具有同等法律效力。

  第十二条 双方约定的其他事项:

  (以下无正文)

  卖方(甲方):

  _______年____月____日

  买方(乙方):

  _______年____月____日

公司买卖合同10

  法定代表人张庆辉。

  委托代理人吴健生、林孝强,广东建升律师事务所律师。

  被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。

  法定代表人叶凤娟。

  委托代理人余超生,广东明祥律师事务所律师。

  上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定,向本院提起上诉。

  上诉人上诉称,XX年1月1日,上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》,协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款:“与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定,应按上诉人的理解。上诉人认为,依以上条款的约定,如双方发生纠纷,应先协商解决,如解决不了,才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖,应先与上诉人协商,协商不成,才能起诉。否则,本案只能按一般地域管辖的规定,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后,没有与上诉人协商解决。因此,有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定,指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。

  被上诉人答辩称,被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此,双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖,该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定,是合法有效的'协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉,原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前,已与上诉人多次协商,协商不成才向人民法院起诉。况且,双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件,即使双方没有协商,被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商,协商不成才能向金平区法院起诉,否则,就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的理由根本不能成立,依法应予驳回。综上所述,上诉人纯粹是在玩弄文字游戏,所提理由根本不能成立,目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉,以维护被上诉人的合法权益。

  本院经审查认为,本案是因买卖合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定,应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定,是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内,其作为原审原告,依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉,原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立,依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定,裁定如下:

  驳回上诉,维持原裁定。

  上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。

  本裁定为终审裁定。

公司买卖合同11

  买受人:_________________

  出卖人:______________

  合同签订地点:______________

  签订时间:______________

  填写说明:

  1、本合同为格式合同,可供签订塔机、施工升降机、等施工机械购销合同使用。

  2、本合同文本不宜涂改,确需修改,请在修改处加盖双方公章,并附加说明。

  第一条:产品名称、型号、数量、金额、供货时间、数量及配置说明:_______________

  附1:□塔机备注

  □1、合同订立后,乙方在收到甲方设备首付款及发货通知三日内,将所定设备的“基础图”、“平衡重图”及预埋支腿和第一节定位标准节准备齐全,由乙方运输至甲方指定地点,以方便甲方提前将基础施工完毕。

  □2、乙方提供附墙框架及标准附墙距离的附墙杆,对非标准附墙距离的附墙架,乙方可根据甲方要求提供附墙杆及附墙框架制造,费用另计。

  □3、本合同产品平衡重、外接电缆线以及辅助吊具。

  附2:□施工升降机备注

  □1、合同订立后,乙方在收到甲方设备首付款及发货通知后三日内,将设备的“基础图”、地脚螺栓和底架准备齐全,由乙方运输至甲方指定地点,以方便甲方提前将基础施工完毕。

  □2、本价格为标准配置外接电缆线,附墙架采用__型号,附墙距离为_________米。如需其它距离的附墙架,价格另计。

  附3:□其它

  第二条:质量标准

  产品必须符合国家及行业相关标准,乙方需向甲方提供相关标准一套。

  第三条:出卖人对质量负责的条件及期限

  按乙方《产品质量保修书》执行,保修期限自货到验收合格之日起计算,乙方应承担自交货起因产品质量而给甲方带来的一切损失、责任。

  第四条:包装标准、包装物的供应与回收

  整机为裸装,随机附件和随机文件用木箱包装,包装箱不回收。

  第五条:随机备品、配件、工具数量及供应办法

  按甲方确认的“发货清单”提供,随同主机发运。

  第六条:货物验收及到达站和费用负担

  1、验货:乙方负责运输至甲方指定地点____________建筑工地,在甲方指定地点验货。

  2、乙方代办汽车或铁路运输,运费包含在合同总额中。

  3、收货单位:______________公司

  收货地址:______________潢施工现场

  联系人:__________

  联系电话:______

  第七条:验收标准、方法及提出异议期限

  甲方应在货到交货地后组织验收,验收符合交货要求的在“发货清单”上签字盖章买受人在验收时发现货物不符合合同约定时,需在验货后__天内向乙方提出异议,乙方接通知后应在___小时内作出答复,进行更换、调配以达到合同约定要求。

  第八条:设备的安装、调试与培训

  1.乙方应向甲方提供技术培训,以保证甲方操作人员能承担设备操作任务。

  2.乙方应承担在设备安装调试期间操作本设备引起的一切机械、人身事故并承担责任。

  第九条:违约责任

  1、乙方迟延交货的`违约责任:按每天______元计算

  2、乙方所供货物质量缺陷的违约责任:按合同金额_____%承担违约金

  3、甲方逾期付款违约金:按拖欠款项每天万分之一计取。

  第十一条:合同争议解决方式

  因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决协商不成,均可依法向合同签订地法院起诉。

  第十二条:其它约定事项

  1、乙方应向甲方提供《产品质量保修书》作为合同的附件。

  2、产品超过保修期,乙方应派人提供维修,配件费由甲方承担。

  3、甲方验收货物后,应按合同约定支付款项,但因货物质量、使用故障和售后服务等问题,甲方有权拒绝支付剩余款项直至问题解决。

  4、质量保修期间,甲方所购货物发生故障时,乙方应于24小时内派出售后服务人员至故障货物所在地开始维修或售后服务,超过48小时后,甲方将视乙方违约,乙方应承担因此而给甲方造成的一切损失,按____元/天计取。

  5、甲方合同款付清同时后,乙方须向甲方提供国家统一完税发票。

  6、运输费用由运输单位为甲方开出运费发票,由乙方代为转交甲方。

  第十三条:其它

  1、本合同所有附件,均与本合同一并使用且具有同等法律效力。

  2、本合同一式四份由甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章后生效。本合同一经签约,双方必须严格遵守,并承担合同中各自的义务。

  3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商签订补充条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。

  4、本合同在甲、乙双方结清货款手续后即自行终止。

  需方:____________供方:____________

  地址:____________________地址:____________________

  法定代表人:____________法定代表人:____________

  联系电话:________________联系电话:________________

公司买卖合同12

  供方:_________________

  需方:__________________

  地址:___________________

  地址:__________________

  联系人:_____________

  联系人:________________

  电话:________________

  电话:__________________

  为保护供需双方的合法权益,本着自愿,平等,互惠互利,诚实信用的原则,根据<<中华人民共和国民法典>>,经友好协商一致同意签订本合同,以资共同恪守履行.

  第一条:合同标的合计人民币:(大写)_________________________________(小写)¥______________

  第二条:供方对质量负责条件:_____________________________________________

  第三条:交(提)货方式及地点_____________________________________________________

  第四条:供货时间:___________________________________________

  第五条:运输费用负担:_________________________

  第六条:产品价格变动调整:______________________________________

  第七条:包装费用负担:_____________________________

  第八条:验收方法及提出异议期限____________________________________________

  第九条:结算方式及期限________________________________________________

  第十条:在同等条件下,需方应恪守老客户互惠互利的原则,不得随意擅自与第三方供应商合作.第

  十一条:违约责任:(一)供方违约责任:(1)供方在交售产品时,未按原来样品质量标准或双方约定交付产品质量标准,需方有权拒收并退货。

  (2)供方不按合同规定期限发货或交货,每天按合同价款________支付赔偿金.

  (二)需方违约责任:

  (1)需方在合同执行中,无正当理由退货,必须支付违约金______元.(

  2)需方未按合同规定期限付款,每天按合同价款__________%支付滞纳金

  (3)需方收货后未执行验收或验收后未在期限内提出异议的`,视为该批产品质量符合合同规定,以后在生产过程中若出现什么问题,供方不承担任何责任.

  (三)不可抗力:凡因发生不可抗力致使任何一方不能履行本合同时,遇有上述不可抗力的一方,应当即书面通知对方,并应在十日内,提供不可抗力的详情及本合同不能履行或不能部分履行,或需延长履行理由的证明文件,遭受不可抗力的一方由此而免责.

  第十二条:保密条款关于本次交易和签订本合同的事实,以及与本次交易相关而获悉的对方经营方面的秘密等技术信息,供需双方应严格保密,除非得到对方书面形式的事先同意,不得将这此信息披露或者泄露给第三人

  第十三条:合同附件:__________________

  第十四条:其他约定事项

  (1)合同正本一式两份,双方各执一份.

  (2)本合同双方签字盖章后生效,在此之前与本合同文本意思表示相冲突或有可能引起本合同歧义的任何约定无效.,有未尽事宜,可进一步签订补充合同.

  (3)本合同签订有效期自____年____月____日至____年___月____日止.

  供方(盖章):_______________需方(盖章):_______________

  代表人:______________代表人:_______________

  开户银行:_________________开户银行:_________________

  帐号:_______________________帐号:____________________

公司买卖合同13

  出卖人:__________(以下简称甲方)

  买受人:__________(以下简称乙方)

  鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方开发的__________事宜,于__________年__________月__________日签订一份《商品买卖合同》(编号:__________,下称“购合同”),现经双方本着平等、自愿、互利的原则协商一致,就该购合同的`解除和终止事宜,特达成以下协议以资双方共同遵照执行。

  一、甲方同意乙方退。乙方在本协生效之日起_______天之内,持上述车库购合同及付款收据原件等相关资料,向甲方办理退手续。

  二、甲方办理完所有退手续后,立即退还乙方全部购款_______元(大写:__________),并无须支付任何利息。

  三、甲、乙双方自愿协商解除购合同,双方同意任何一方无须向对方支付违约金或赔偿金。

  四、截止本协议签订之日,甲乙双方就上述《商品买卖合同》(编号:__________)的签订,以及该合同已经履行和未履行的权利义务,均无任何异议,互不追究责任及损失。

  五、自本协议生效之日起,上述《商品买卖合同》(编号:__________)终止履行,合同规定的双方所有的权利义务终止,甲、乙双方不再对该合同承担本协议书规定范围之外的任何法律责任。

  六、本协议经甲、乙双方当事人签字或盖章后生效。

  七、本协议一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。

  八、争议解决条款:本协议在履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决,如不能解决,则双方均可向__________仲裁委员会申请仲裁。

  甲方:__________

  乙方:__________

  签约日期:______

公司买卖合同14

  出卖人:

  买受人:

  根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,为加快发展农村经济,保护合同交易双方当事人的合法权益,确保农业种植增产增收,本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则,经双方协商,订立本种植硒砂瓜买卖合同。

  第一条:出卖人负责对硒砂瓜的种植生产。买受人负责对硒砂瓜种植生产的技术指导。

  第二条:出卖人应按照买受人的收购要求,向买受人承诺硒砂瓜的种植面积为 亩,并按照买受人提出的技术要求和质量标准进行生产管理,按期、足额地向买受人提供符合质量标准和等级的硒砂瓜 公斤。出卖人应保证在未完成合同约定的数量前,不向他人出售。

  第三条:出卖人生产的硒砂瓜,只要符合约定的质量标准和规格,买受人负责包销。每公斤的收购价为 元。硒砂瓜交货时,若市场价格上涨,收购价协商提高,若市场行情下跌,收购价不变。交货的时间为年月日交货地点

  第四条:买受人应搞好硒砂瓜种植的信息和技术培训工作,指导出卖人科学种植,防止硒砂瓜作物的病虫害,提高硒砂瓜的'产量和质量。

  第五条:如果买受人需要统一向出卖人提供种子、化肥、农药的,应以当地的批发价格供应,具体价格为种子 元1公斤化肥 元1袋农药 元1瓶。

  第六条:因买受人在出卖人生产过程中因其提供的种子、化肥、农药出现质量问题或因提供的技术指导出现失误,买受人应当负责对出卖人的经济赔偿。

  第七条:出卖人由于不按买受人的技术要求和所提供种子、化肥、农药的质量标准生产或由于不可抗力的自然灾害造成的损失,由出卖人承担。

  第八条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商和调解不成的,按下列第种方式解决

  提交 仲裁委员会仲裁

  依法向人民法院提起诉讼。

  第九条:本合同自 年 月 日双方当事人签字盖章后生效合同履行完毕后失效。

  第十条:双方当事人需要约定的其他事项

  出卖人

  出卖人: 签字

  住所地址:

  居民身份证号码:

  联系电话:

  邮编:

  买受人

  买受人: 签字

  住所地址:

  法定代表人:

  居民身份证号码:

  委托代理人:

  居民身份证号码:

  开户银行:

  银行帐号:

  联系电话:

  邮编:

公司买卖合同15

  售车方:

  购车方:

  根据《民法典》的相关规定,甲、乙双方经过平等、友好协商一致,就甲方将一辆转让给乙方,达成如下协议,以兹共同遵守:

  第一条甲方将一辆转让给乙方。

  第二条价款及支付方式

  1、本合同将转让价格为。

  2、支付方式:乙方于本合同签订时一次性支付。

  第三条乙方应保证其对转让车辆享有完整的所有权。甲方在交付装载机时应当提供完整的车辆手续,包括但不仅限于装载机购置发票、使用说明,并说明该车的`现状。

  第四条乙方在购车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。乙方在购买该车后,负责车辆的维修,及相关规费的缴纳。

  第五条自本合同签订之日起,甲方不得自己使用或授权他人使用该车辆。

  第六条本协议一式两份,自签字之日生效。

  售车方:

  购车方:

  签定时间:________年____月____日

【公司买卖合同】相关文章:

公司买卖合同12-14

公司的买卖合同12-29

公司设备买卖合同10-14

公司买卖合同15篇03-21

公司买卖合同(15篇)03-31

热力公司煤炭买卖合同12-29

外贸公司买卖合同通用03-10

公司买卖合同(汇编15篇)04-02

公司买卖合同通用15篇04-02

公司买卖合同(合集15篇)06-12